建设工程合同书4篇.docx

建设工程合同书4篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________。

2.工程地点：_________________________。

3.工程范围和内容：包括土建、水电安装等施工图纸中的所有内容。具体细节详见附件的施工图纸和工程量清单。

二、合同工期

1.工程开工日期：自本合同签订之日起第___天开始。

2.工程竣工日期：开工日期后的___天。如遇不可抗力因素导致无法按时完成，经甲方同意，竣工日期可相应顺延。

三、合同价款及支付方式

1.本工程合同总价款为人民币（大写）_________________________元整。此价款包含人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等一切费用。具体明细详见附件的预算书。

2.甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后___天内支付合同总金额的___%作为预付款；工程完成___%后支付___%；工程竣工验收合格后支付剩余的___%。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的___天内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。若因乙方原因造成的工程延期，乙方应承担违约责任。

五、安全施工与文明施工

1.乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.乙方应遵守文明施工规范，保持施工现场整洁有序。施工期间产生的废弃物应按照环保要求进行处理。

六、违约责任

1.若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金，标准为未付款项的___%。

2.若因乙方原因造成工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，标准为合同总金额的___%。若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

七、其他事项

1.本合同的修改和补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。双方在履行合同过程中发生争议时，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________日期：_________________________日期：_________________________。

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________________

2.工程地点：_________________________

3.工程内容：_________________________

4.工程规模：_________________________

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日。

2.工程竣工日期：____年__月__日。

3.若因甲方原因造成工程停工超过一个月以上时，乙方可向甲方提出索赔。每延误一天工期，甲方应支付乙方合同总价款的千分之___作为违约金。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付合同总价款的百分之___作为违约金。

三、工程造价及支付方式

1.工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。具体明细见附件《工程预算表》。若实际工程量发生变化，双方根据实际工程量结算工程费用。

2.