建设工程施工合同纠纷起诉状范本3篇.docx

建设工程施工合同纠纷起诉状范本3篇

篇1

一、起诉人（原告）：

公司名称：[原告公司名称]

地址：[原告公司地址]

法定代表人：[原告公司法定代表人姓名]

统一社会信用代码：[原告公司统一社会信用代码]

联系方式：[原告公司联系电话及邮箱]

二、被告：

公司名称：[被告公司名称]

地址：[被告公司地址]

法定代表人：[被告公司法定代表人姓名]

联系方式：[被告公司联系电话及邮箱]

三、事实和理由：

基于下列原因和事实，本人代表原告公司向贵庭提起诉讼，望贵庭依法予以受理并公正审理。

（一）合同基本情况

原告与被告于XXXX年XX月XX日签订建设工程施工合同，约定被告将某工程项目发包给原告施工。合同明确规定了工程内容、工期、造价、付款方式等条款。

（二）违约事实

原告依照合同约定进行施工，但在施工过程中，被告存在以下违约行为：

1.未按照合同约定支付工程进度款，导致工程资金短缺，施工进度受阻；

2.提供的施工图纸存在多次变更，严重影响施工进度及质量；

3.未能及时办理施工许可及相关手续，导致工程多次停工。

因此，原告遭受了严重的经济损失和声誉损害。

（三）损失情况

因被告的违约行为，原告遭受的直接经济损失包括但不限于：工期延误导致的额外成本支出、设备租赁费用、人员工资支出、材料价格上涨损失等。此外，还间接导致了原告与合作伙伴关系的紧张以及潜在的业务机会损失。

（四）证据清单

为支持原告的诉求，原告已收集以下证据：

1.建设工程施工合同原件及副本；

2.工程进度款支付记录及相关凭证；

3.施工图纸变更记录及相应文件；

4.施工许可及相关手续办理情况的证明；

5.因违约造成的经济损失的相关证据。

（五）诉讼请求

鉴于上述事实和证据，本人代表原告提出以下诉讼请求：

1.判令被告支付拖欠的工程进度款及利息；

2.判令被告赔偿因违约造成的直接经济损失和间接损失；

3.判令解除建设工程施工合同，并由被告承担合同解除后的相关责任；

4.本案的诉讼费用由被告承担。

四、证据及附件：

[此处列出所有证据的编号、名称及说明，并附上相关证据复印件或扫描件]。

五、法律适用和管辖：

本案应适用中华人民共和国相关法律法规进行审理。双方同意将本纠纷提交至[法院所在地]人民法院进行管辖。

六、起诉人签名及日期：

本人代表原告公司签署此起诉状，确保所陈述事实真实有效，并愿意承担相应法律责任。

起诉人签名：[起诉人亲笔签名]

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

原告：[原告名称及具体信息]（公司名称/个人姓名），身份证号：[身份证号]，联系电话：[联系电话]，地址：[详细地址]。

被告：[被告名称及具体信息]（公司名称/个人姓名），身份证号：[身份证号]，联系电话：[联系电话]，地址：[详细地址]。

事由背景：

原告与被告于[合同签订日期]签订了关于[具体工程项目名称]的建设工程施工合同。合同约定原告承包被告位于[工程地点]的工程项目建设。合同明确规定了双方的权利和义务，但在合同履行过程中，因被告存在违约行为，导致双方产生纠纷，无法继续合作。现原告为维护自身合法权益，依法向法院提起诉讼。

诉讼请求：

一、判决被告支付拖欠原告的工程款总计人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

二、判决被告支付因违约造成的损失补偿人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

三、判决被告承担本案的诉讼费用及其他相关费用。

事实和理由：

一、合同概况与签订背景

原、被告于上述日期签订施工合同，明确了工程内容、工期、造价等关键条款，双方对合同内容均无异议并签字盖章确认。

二、合同履行情况

合同签订后，原告按照合同约定履行了施工义务，但被告存在以下违约行为：

1.工程款支付违约：被告未按合同约定时间支付工程进度款，导致原告工程进度受阻，造成了经济损失。

2.工程变更处理不当：在施工过程中，被告多次变更工程设计，但未按照合同约定程序进行，导致工程进展困难。

3.施工管理不配合：被告在施工管理过程中存在诸多不配合行为，严重影响了原告的施工效率和质量。

4.其他违约行为：[其他违约情况