有关施工合同范本.docx

有关施工合同范本

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本工程项目的施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

二、工期

1.开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

2.竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；

（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价的______%；

（3工程施工完毕并验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

四、工程质量及保修

1.乙方应按照设计文件、施工合同和国家有关标准、规范进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应负责工程的保修工作，保修期限为______年。保修期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。

五、安全施工

1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

2.乙方在施工过程中应采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工过程中的安全。如因乙方安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

六、违约责任

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价______%的违约金。

2.乙方若不能按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价______%的违约金。

3.若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

4.若一方违反本合同的其它约定，需向另一方承担违约责任。违约赔偿额应相当于因违约所造成的实际损失。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的提请当地仲裁委员会仲裁或按司法程序解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间本合同不涉及争议部分的条款仍应履行。双方另有约定的除外。双方可根据具体情况选择仲裁或诉讼的解决方式中的一种解决争议事项，该条款不因合同的无效而失效。若协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼前须经双方协商解决。仲裁是最终的解决方式。仲裁未生效前双方应继续履行本合同。仲裁裁决生效后双方必须履行仲裁裁决结果。仲裁费由败诉方承担。仲裁裁决具有法律效力。仲裁后如需要诉讼解决的仍须由双方协商解决。协商不成可以向法院起诉。双方对仲裁裁决结果应自觉履行。否则可向人民法院申请执行。仲裁裁决结果具有法律效力。仲裁裁决结果对双方具有法律约束力。任何一方不得擅自改变仲裁裁决结果。否则视为违约行为。违约方需承担违约责任。同时必须履行仲裁裁决结果所规定的义务。仲裁裁决生效的条件为自签收仲裁裁决之日起届满5日为生效期届满之日起生效开始履行至付清止本合同履行期满之日结算所有款项包括合同中所涉及的一切相关费用甲乙双方应及时办理清算手续并按约定执行结算工作完毕后合同自然终止双方责任和义务均终止并按法律规定结算办理本合同中明确约定除预付款及最终结算款项以外在全部工程施工完成并通过业主最终验收之前甲乙双方之间不存在任何款项的支付义务等条款。合同终止后甲乙双方应及时办理结算手续并按约定执行结算工作完毕后合同自然终止双方责任和义务均终止。合同终止后甲乙双方应妥善保管有关证据资料并完成必要的手续。合同解除条件参照通用合同条款的有关规定执行本合同自解除之日起合同双方权利义务终止。违约责任详见合同条款的有关规定执行。合同解除后双方应及时办理结算手续并按约定执行结算工作完毕后合同自然终止双方责任和义务均终止合同解除不影响结算条款的效力等条款内容作为本合同附件之一部分与本合同具有同等法律效力甲乙双方共同遵守执行等条款内容。八其他约定九违约责任与解决纠纷九违约责任违约责任按照国家法律法规相关规定及合同条款内容执行甲乙双方按照国家