建设工程合同范本国际工程承包合同2篇.docx

建设工程合同范本国际工程承包合同2篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方承包的国际建设工程事项，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：[具体工程内容]

4.工程规模：[具体规模描述]

二、承包范围及方式

1.承包范围：乙方按照合同约定，承担本工程的施工任务，包括但不限于土方、建筑、安装等工程。

2.承包方式：采用包工包料方式，乙方负责提供工程施工所需的人员、材料、设备等。

三、合同工期

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.进度要求：乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工，确保工程按期完成。

四、工程质量及验收

1.工程质量标准：本工程应达到国家及当地相关工程质量标准。

2.验收标准与程序：按照国际相关标准及本合同约定的程序进行验收。

3.质量保证：乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。

五、合同价款及支付方式

1.合同总价：[具体合同总价]（包含税费）

2.支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为……

3.货币种类：本合同的货币为[货币种类]。

六、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。

2.乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，支付违约金。

七、工程变更及调整

1.工程变更：如甲方需要对工程进行变更，应提前与乙方协商，并签订书面变更协议。

2.工程调整：双方可根据实际情况，对工程进度、价款等进行适当调整。

八、安全施工与健康环保要求：乙方应遵守安全施工与健康环保的相关规定，确保工程施工安全及环境保护。

九、知识产权及保密条款：双方应保护对方的商业秘密及知识产权，未经对方许可，不得泄露或擅自使用。版权归属约定为……

十、争议解决方式：因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或向人民法院起诉。仲裁机构为……（选择仲裁时需明确）或约定管辖法院为……地点。仲裁或诉讼期间双方应继续履行合同义务。仲裁或判决对双方具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。双方另有约定的除外。本合同未尽事宜双方协商解决并签订补充协议作为附件执行效力等同于本合同条款。本合同一式两份甲乙双方各执一份盖章签字后生效。传真签字有效双方履约后自行终止本合同法律效力不变长期有效直至结算终止。任何一方无权单方解除本合同违约按本合同规定支付违约金并赔偿损失后合同解除履行责任终止赔偿方式按照民法典相关条款处理协商处理仲裁机构裁决本合同在履行过程中发生争议双方协商解决如果协商不成双方同意向甲方住所地法院申请裁决作为唯一的救济方法修改意见为先履行裁决申请也可适用仲裁机关调解其约定事项同上但是不得直接约定提起仲裁不作为选择途径而应作为解决争议的最终手段因此应该删除可直接仲裁部分）。其他未尽事宜按《合同法》解决争议终止仲裁的适用法律依仲裁机构所在地的国家效力法律法规仲裁如果中国申请仲裁则适用中国法律为本合同之法律适用依据合同内容完全理解并充分协商合同条款是双方真实意思表示双方签字盖章生效合同具有法律效力。违反本合同将承担一切责任损失包括但不限于承担由此产生的诉讼费律师费差旅费等相关费用一切损失及责任由违约方承担责任解决争议所在地区的法院机构处理（甲乙双方现场盖章手印）。签署人签名（甲乙双方盖章或签字人签名按手印日期签订生效）”。附表合同条款具有同等的法律效力补充附合同份数一般不得低于正合同而数据不能超过正合同填写规范附合同甲乙双方盖章骑缝章骑缝处签字盖章按手印有效日期以正合同日期为准附合同在正合同后面列明清单作为附件一并装订成册加盖骑缝章等其它说明正合同要求用正本合同不允许使用复印件合同不得涂改一旦发现涂改无效不作数责任个人承担并要求启用公司统一封面并严格按照模版条款进行填制并严格按公司法人和自然人在相应的地方亲笔签名并按手印等内容的要求签署生效）。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工竣工和缺陷修复履行质量和安全管理的义务按合同约定交付竣工验收合格工程并承担相应保修责任发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项履行合同的全部义务严格执行有关工程安全质量工期方面的强制性标准规范等履行合同内容”。本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具