合同工程量增减.pdfVIP

合同工程量增减--第1页

合同工程量增减

篇一：工程量增加补充协议

基础改造设施-北京市会计从业资格无纸化考试专用考

场改造项目

增加工程量补充协议

建设单位：北京市商业学校（甲方）

施工单位：北京中建华通建设发展有限公司（乙方）

基础设施改造-北京市会计从业资格证无纸化考试专用

考场改造项目由北京中建华通建设发展有限公司承建，根据

校方单位要求，原合同以外增加三个教室的投影仪电源工程

量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一

致，订立以下补充条款。1.增加工程量清单：

以上增加工程量合计金额共：元2.工期要求：

按原来合同工期不更改

3.承包方式、双方权力责任同原合同

4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不

成共识时由北京市人民法院裁决。

6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）负责人：负责人：

订立日期：XX年7月30日

合同工程量增减--第1页

合同工程量增减--第2页

篇二：工程量增加补充协议

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程

工程量增加补充协议

建设单位：xx市xx镇xx村民委员会（甲方）

施工单位：xx建设管理股份有限公司xx分公司（乙方）

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股

份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程

量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一

致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元2.工期要求：

按原来合同工期不更改

3.承包方式、双方权力责任同原合同

4.工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

5.在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不

成共识时由中山市人民法院裁决。

6.本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。

7.本协议经双方签订后与原合同具有同等法律效力。

建设单位：（公章）施工单位：（公章）

负责人：负责人：

订立日期：XX年12月6日

工程量增加补充协议

建设单位：（甲方）施工单位：（乙方）

合同工程量增减--第2页

合同工程量增减--第3页

xx镇xx村xx南、北路道路绿化工程由xx建设管理股

份有限公司xx分公司承建，根据建设单位要求增加了工程

量。双方遵循“平等、自愿、公平、诚信”的原则，协商一

致，订立以下补充条款。

以上增加工程量概算金额：元二)工期要求：

按原来合同工期不更改

三)承包方式、双方权力责任同原合同

四)工程款支付、结算办法以及其他条款同原合同

六)在协议执行中，若发生争议，双方协商解决，达不

成共识时由中山市人民法院裁决。

七)本协议一式2份，甲方一份，乙方一份。八)本协