- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
室内装修工程劳务分包合同范本2024年通用
合同编号:__________
室内装修工程劳务分包合同
(2024年通用)
一、工程概述
1.1工程名称:__________室内装修工程项目
1.2工程地点:__________
1.3工程内容:包括但不限于__________(具体工程内容详见附件)
1.4工程规模:__________
1.5工程预算:人民币(大写):__________元整(小写):__________元
二、合同主体
2.1甲方(业主)的义务和权利:
(1)负责办理工程项目的相关审批手续;
(2)按照约定的时间和要求向乙方提供施工场地;
(3)向乙方支付合同约定的工程款;
(4)协调解决乙方在施工过程中遇到的问题;
(5)按照合同约定履行其他义务。
2.2乙方(分包商)的义务和权利:
(1)按照合同约定的时间和质量要求完成施工;
(2)负责施工过程中的安全防护;
(3)遵守施工现场的管理规定;
(4)负责施工人员的工资、福利和管理;
(5)按照合同约定履行其他义务。
三、合同价格及支付
3.1合同总价:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2支付方式:
(1)甲方支付乙方的工程进度款,按照乙方实际完成工程量的70%支付;
(2)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余的30%工程款;
(3)支付方式为银行转账,账户信息详见附件。
四、工程进度及质量
4.1乙方应当按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按照违约金计算方式向乙方追讨违约金。
4.2乙方应当保证施工质量,如施工质量不符合约定,甲方有权要求乙方进行整改,直至达到约定标准。整改费用由乙方承担。
五、安全及环保
5.1乙方在施工过程中应当遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规,确保施工安全。如发生安全事故,乙方应当承担相应责任。
5.2乙方在施工过程中应当遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规,确保施工环保。如发生环保事故,乙方应当承担相应责任。
六、违约责任
6.1任何一方违反合同的约定,应当承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2违约金的计算方式为:违约金额×违约天数×1%。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应当通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
甲方(业主):__________
乙方(分包商):__________
签订日期:__________
一、附件列表:
1.工程概述附件
工程设计图纸
工程量清单
施工规范和要求
2.合同主体附件
甲方(业主)营业执照复印件
乙方(分包商)营业执照复印件
授权代表委托书
3.价格及支付附件
工程进度款支付申请表
工程款支付凭证
4.工程进度及质量附件
工程进度计划表
质量验收标准和方法
5.安全及环保附件
安全生产措施方案
环保措施方案
6.违约金计算方式附件
违约金计算公式
7.争议解决附件
诉讼管辖法院确认书
二、违约行为及认定:
1.甲方违约行为
未按约定时间提供施工场地
未按时支付工程进度款
未履行合同约定的其他义务
2.乙方违约行为
未按约定时间完成施工
施工质量不符合约定
未遵守施工现场管理规定
3.违约行为认定
违约行为由守约方提出,并提供相应证据
违约行为经双方确认,或有仲裁机构、法院判决
三、法律名词及解释:
1.甲方(业主)
指合同中承担发包人角色的一方
2.乙方(分包商)
指合同中承担承包人角色的一方
3.工程进度款
指根据工程实际完成情况,按约定比例支付的款项
4.违约金
指违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿
5.施工质量
指工程符合合同约定的技术标准、规范和美观要求
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1.工程延期
提前沟通,调整施工计划
根据违约条款,协商或判决违约金
2.施工质量问题
及时检查,整改至符合标准
质量不合格部分重做,费用由乙方承担
3.支付纠纷
按照合同约定的支付条款执行
通过协商或法律途径解决争议
4.安全事故
立即启动应急预案,报告相关部门
调查事故原因,责任方承担相应责任
五、所有应用场景:
1.适用于各类室内装修工程项目
2.适
文档评论(0)