2024版建设工程承包施工合同.docxVIP

2024版建设工程承包施工合同

合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：________________

1.2工程地点：________________

1.3工程规模：________________

1.4工程内容：________________

1.5工程预算：________________

第二条合同价格

2.1本工程的合同总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.2乙方报价是基于甲方提供的工程概况及要求，结合乙方的施工组织设计、施工方案及成本预算做出的。若在施工过程中，甲方提出增加或减少工程内容、规模、质量标准等要求，导致合同总价款发生变化的，双方应按实际变更的工程量、工程内容和单价协商确定新的合同总价款。

2.3合同价款支付方式及进度安排如下：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）工程进度达到25%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（4）工程进度达到75%时，甲方支付乙方合同总价款的10%；

（5）工程竣工验收合格后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的5%。

第三条施工期限

3.1本工程的施工期限为____个月，自乙方入场施工之日起算。

3.2乙方应按合同约定的施工期限完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

3.3甲方应按合同约定的付款进度及时支付合同价款，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

第四条质量标准

4.1本工程的质量标准应符合国家及行业现行质量标准和规范要求。

4.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸、施工技术规范和标准进行施工，确保工程质量。

4.3工程竣工后，乙方应按照甲方和有关政府部门的要求进行验收。验收合格的，甲方应支付剩余合同价款。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

第五条保密条款

5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。

6.2甲方未按照合同约定支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×0.1%。

6.3双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他条款

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________日期：____年__月__日

乙方（盖章）：________________日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.施工组织设计和施工方案

3.工程预算和报价单

4.工程进度计划和验收标准

5.商业秘密和技术秘密的保密协议

6.补充协议和变更协议

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。

2.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。

3.双方违反合同其他约定的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》等相关法律法规。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。

3.违约金：指因违约行为而需要支付的赔偿金。

4.工期：指合同约定的工程完成时间。

5.验收合格：指工程按照设计文件、施工图纸、施工技术规范和标准进行验收，达到预定要求。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定整改措施，尽快恢复正常进度。

2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。

3.合同价款支付延误：甲方应及时支付合同价款，避免违约行为。

4.商业秘密和技术秘密泄露：双方应严格遵守保密协议，采取适当措施保护相关信息。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程的设计、施工、验收等环节。

2.适用于合同双方为甲方（业主）和乙方（承包商）的情况。

3.适用于合同双方在中华人民共和国境内进行工程建设的情况。

4.适用于双方协商一致，达成合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求的情况。