测量工程劳务分包协议简洁样本(2024).doc

测量工程劳务分包协议简洁样本(2024)

本合同目录一览

1.劳务分包范围及内容

1.1分包工程的范围

1.2分包工程的详细内容

2.分包价格及支付

2.1分包价格的确定

2.2支付方式和支付时间

3.分包工程的工期

3.1工程开工日期

3.2工程竣工日期

4.分包方的义务和责任

4.1分包方的施工义务

4.2分包方的质量责任

4.3分包方的安全责任

5.总包方的义务和责任

5.1总包方的技术支持

5.2总包方的材料供应

5.3总包方的协调工作

6.合同的变更和解除

6.1合同变更的条件

6.2合同解除的条件

7.违约责任

7.1分包方的违约责任

7.2总包方的违约责任

8.争议解决

8.1争议解决的途径

8.2争议解决的时间限制

9.合同的生效、终止和解除

9.1合同的生效条件

9.2合同的终止条件

9.3合同的解除条件

10.保密条款

10.1保密信息的定义

10.2保密信息的保护期限

11.合同的转让

11.1合同转让的条件

11.2合同转让的通知义务

12.合同的适用法律和管辖法院

12.1适用法律

12.2管辖法院

13.其他条款

13.1合同的附件

13.2合同的修订历史

14.合同的签署

14.1签署人的身份证明

14.2签署人的授权证明

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围及内容

1.1分包工程的范围

分包方同意按照总包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求，完成分包工程的设计和施工。

1.2分包工程的详细内容

分包工程包括但不限于：施工图设计、施工、设备安装、调试、试运行、验收等。

第二条分包价格及支付

2.1分包价格的确定

分包价格由双方按照公平、合理的原则，参照市场行情协商确定。

2.2支付方式和支付时间

支付方式：分包工程进度按照双方约定的比例进行支付。

支付时间：每完成一项工程节点，经双方验收合格后，总包方应在7个工作日内支付相应款项。

第三条分包工程的工期

3.1工程开工日期

工程开工日期为双方约定的日期。

3.2工程竣工日期

分包方应在合同约定的工期内完成分包工程，并向总包方提交竣工报告。

第四条分包方的义务和责任

4.1分包方的施工义务

分包方应按照总包方的要求，按时完成分包工程，保证分包工程的质量和安全。

4.2分包方的质量责任

分包方应对分包工程的质量和安全负责，确保分包工程满足设计和规范要求。

4.3分包方的安全责任

分包方应按照相关法律法规和施工现场管理制度，做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。

第五条总包方的义务和责任

5.1总包方的技术支持

总包方应提供完整的施工图纸、施工方案和技术要求，并对分包方进行技术交底。

5.2总包方的材料供应

总包方应按照合同约定，及时提供分包工程所需的原材料、设备等。

5.3总包方的协调工作

总包方应负责协调施工现场的管理，确保分包工程的顺利进行。

第六条合同的变更和解除

6.1合同变更的条件

合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.2合同解除的条件

合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。

第七条违约责任

7.1分包方的违约责任

分包方未按照合同约定完成分包工程的，应向总包方支付违约金，并承担因此造成的损失。

7.2总包方的违约责任

总包方未按照合同约定提供原材料、设备或技术支持的，应向分包方支付违约金，并承担因此造成的损失。

第八条争议解决

8.1争议解决的途径

双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决的时间限制

双方应在争议发生之日起30日内，将争议提交给对方，对方应在接到争议通知之日起30日内回复。如双方在规定时间内未能解决争议，则任何一方均可向人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、终止和解除

9.1合同的生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同的终止条件

合同终止的条件如下：

（1）分包工程全部完成，并经双方验收合格；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）合同约定的其他终止条件。

9.3合同的解除条件

合同解除的条件如下：

（1）分包方严重违约，导致合同无法履行；

（2）总包方严重违约，导致合同无法履行；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

第十条保密条款

10.1保密信息的定义

保密信息是指合同履行过程中，双方披露的与分包工程有关的商业秘密、技术秘密、运营秘密等非公开信息。

10.2保密信息的保护期限

保密信息的保护期限自合同签订之日起算，至合同终止或解除之日起2年内有效。

第十一条合同的转让

11.1合同转让的条件

未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部