【管理】建筑安装工程分包合同.docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程概况

1.1本项目位于____________________，工程内容包括：____________________。

1.2乙方分包的工程范围为：____________________。

1.3工程质量标准：____________________。

第二条合同价款

2.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。

2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交分包工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批完毕。

2.3甲方按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。

第三条工期

3.1乙方应按照甲方的要求，确保分包工程在____年____月____日前竣工交付。

3.2乙方在合同约定的工期内完成工程，若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量与验收

4.1乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保分包工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责返工、修复，并承担由此产生的费用。

4.3工程验收合格的，甲方应按照约定向乙方支付合同价款。

第五条保密条款

5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

5.2甲方应对在合同履行过程中获得的乙方技术秘密、经营秘密等予以保密，未经乙方同意，不得泄露给第三方。

第六条违约责任

6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

6.2乙方在合同履行过程中，若发生安全事故，应严格按照国家相关法律法规的规定承担相应责任。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签字）：______________

乙方代表（签字）：______________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵循中华人民共和国相关法律法规，符合国家政策和行业标准。

解决办法：双方应仔细审查合同内容，确保合同内容合法合规，必要时可咨询专业法律人士。

2.合同价款的支付和结算应严格按照约定的付款进度进行。

解决办法：双方应共同制定详细的付款计划，并在合同中明确付款时间节点和条件，确保按时支付。

3.工程质量和验收是合同执行的关键，乙方应确保工程质量符合约定标准。

解决办法：乙方应建立健全质量管理体系，严格把控施工质量；甲方应按照合同约定进行验收，确保工程质量。

4.保密条款对于保护双方的商业秘密和技术秘密具有重要意义。

解决办法：双方应严格按照保密条款的约定执行，对涉及保密的信息进行加密存储和传输，防止泄露。

5.违约责任是约束双方履行合同的重要手段。

解决办法：双方应充分了解违约责任的具体内容，避免违约行为的发生；一旦发生违约，应按照合同约定承担相应责任。

6.争议解决是处理合同履行过程中发生的争议的途径。

解决办法：双方应尽量通过友好协商解决争议，协商不成的，可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.建筑安装工程：指房屋建筑及其附属设施的建造、安装、维修、改造等活动。

2.分包：指总包单位将其所承包工程的一部分或全部，依法转让给其他单位或个人施工的行为。

3.合同价款：指双方约定的为完成分包工程所需支付的金额。

4.工期：指乙方完成分包工程的时间期限。

5.质量标准：指分包工程应达到的技术要求和质量水平。

6.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

7.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取保密措施的信息。

8.技术秘密：指不为公众所知悉，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息。

9.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径，解决合同履行过程中发生的争议。

应用场合：

1.适用于各类建筑安装工程项目的分包合同签订。

2.适用于分包商与总包商之间的工程分包合作。

3.适用于建筑安装工程中的土建、装修、设备安装等分包工程。

4.适用于各类工程项目中的施工临时设施搭建、拆除及清理。

5.适用于分包工程的施工管理、质量控制、安全监督等方面。

补充条款：

1.双方在合同履行过程中应遵守的国家法律法规、