FIDIC》施工合同条件在建设工程实施阶段的项目合同管理中的应用.docxVIP

?合同编号：__________

全称：____________________

地址：____________________

联系电话：________________

联系人：__________________

全称：____________________

地址：____________________

联系电话：________________

联系人：__________________

第一条合同范围与工程内容

1.1乙方应按照FIDIC合同的条款和条件，完成项目施工范围内的全部工程内容，包括但不限于：

（1）土建工程；

（2）安装工程；

（3）装饰工程；

（4）其他与项目实施相关的工程。

1.2乙方应按照甲方的要求，提供与工程进度相适应的施工人员、设备及材料。

第二条合同价格与支付

2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

2.2甲方应按照本合同约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体付款进度如下：

（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总价款的____%；

（2）工程进度达到____%后，支付合同总价款的____%；

（3）工程验收合格并交付使用后，支付合同总价款的____%。

2.3乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。

第三条合同履行与验收

3.1乙方应按照合同约定的工期要求，完成施工任务。若乙方因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。

3.2乙方应保证施工质量，确保工程符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。

3.3工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。

第四条违约责任

4.1乙方若未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务，应承担相应的违约责任。

4.2甲方若未能按照约定时间支付合同价款，应支付乙方逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×____%。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.合同的签订主体：确保甲方和乙方均为具有法律资格的法人或其他组织，具备签订合同的权力。

2.合同内容的准确性：详细核实合同中涉及的工程范围、价格、工期等关键信息，避免出现模糊或歧义性描述。

3.合同的履行：双方应严格按照合同约定的条款进行履行，特别是工期、质量、安全等方面的要求。

4.合同的变更：如合同执行过程中出现变更，应书面协商一致，并明确变更的内容、范围、价格等。

5.合同的解除：除非合同约定或法律允许，任何一方不得单方面解除合同。如发生解除情况，应按照合同约定或法律规定办理。

6.争议解决：双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

具体的解决办法：

1.对于合同内容的不明确或歧义，可通过补充协议或澄清函进行明确。

2.对于合同履行过程中的变更，应及时签订书面变更协议，明确变更后的权利和义务。

3.对于合同解除情况，应遵循合同约定或法律规定，办理相关手续，并按照约定承担违约责任。

4.对于合同争议，尝试友好协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.法人：具有独立法律地位，能够享有民事权利和承担民事义务的组织。

2.合同签订地：指合同双方约定的签署合同的地点，通常为甲乙双方的注册地或项目所在地。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付使用的期限。

4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。

5.保修：指工程交付使用后，施工方在一定期限内对工程进行的免费维修和保养。

6.诉讼：指当事人依法向人民法院请求保护自己合法权益，解决争议的一种司法途径。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装饰装修等。

2.适用于施工方为具备相关资质和能力的单位，业主为建设工程项目的法人或其他组织。

3.适用于采用FIDIC施工合同条件的建设工程项目。

补充条款：

1.工程变更条款：明确合同履行过程中发生变更的情况、变更程序、变更价款的确定等。

2.工期顺延条款：明确何种情况下可顺延工期，顺延期限的确