园林绿化工程合同范本.pdfVIP

  1. 1、本文档共19页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

园林绿化工程合同范本

近年来,随着社会经济的不断进步,人们对于园林绿化工程效果的要求越来越高,

园林绿化工程合同又是怎么一回事?以下是小编为大家整理的园林绿化工程合同

范文,欢迎参考阅读。

园林绿化工程合同范文1

发包方(甲方):

承包方(乙方):

经分开招标,甲方将皇庭国际绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完

成本工程,双方本着互相支持,紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双

方职责,特签订本合同,条款如下:

1、工程地点:余干环城东路;

2、工程总造价:贰仟柒佰万元整;

1/19

3、工期:乙方确保在2013年12月15日开工,于2023年12月14日完工,

工程标准达到合格一级。

4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决

该工程遗留问题;甲方在施工前准备好图纸,技术交底等工作;乙方接到图纸后,

尽快做出材料计划,施工组织设计及工程进度划报给甲方。

5、工程款支付

苗木栽值完毕,经初验合格后,付合同价的30%;半年后经复验合格,再付

合同价的30%;工程完工3个月后经验收合格,按审计决算清余款。

6、工程质量

(1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅改苗木品种,规格量,所有苗

木必须经甲方验收合格后方可栽植;

(2)施工过程中,乙主必须服从甲方的监督和质量管理,如因质量问题造成

返工,其费用由乙方全部负责。

(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;

2/19

(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

7、养护管理和质量要求

(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮。

(2)栽植后及时封堰浇透水;

(3)及时中耕除草,施肥,修剪,确保苗木正常生长;

(4)苗木要及时防治病虫害;

(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;

(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木6个月,养护标准达到一级,

其间发生的费用由乙方负担。

8、违约责任

3/19

甲方责任

(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时组织验收,甲方推迟验收,其间每

推迟一天偿付乙方逾期违约金10000元。

(2)甲方如未按合同规定的时间和数量支付工程款,其间每推迟一天接工程

造价款的千分之一偿付乙方逾期违约金。

乙方责任

(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损

失由乙方自行承担。

(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方不能按期

完成的,每推迟一天罚款20000元。

9、合同的生效与终止,本合同经甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算支付

完毕,乙方将工程交付甲方条款后终止。

10、合同其它约定

4/19

本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力,本合同未经双方协商

解决,协商不成可向双方各自所在地的仲裁委员会仲裁调解,仲裁调解不成,可

向双方各自在所在地人民法院起诉。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

园林绿化工程合同范文2

发包人(全称):(以下简称甲方)

承包人(全称):(以下简称乙方)

本工程于X年X月X日邀请投标确定承包人承建。依照《中华人民共和国

合同法》,《中华人民共和国建筑法》,及其其他相关法律法规,规章和建设部

与国家工程管理局,《建设工程施工合同(示范文本)》并结合当地有关规定及

本工程的具体情

文档评论(0)

yaning5963 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档