河道管理范围内建设项目现场监管及施工现场清理复原协议书、水利工程质量监督书、记录单、登记表、验收意见.docxVIP

（资料性）

现场监管及施工现场清理复原协议书

以下给出了现场监管及施工现场清理复原协议书的样式。

甲方：现场监管单位

乙方：建设单位

根据《安徽省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《安徽省实施〈中华人民共和河道管理条例〉办法》、《安徽省水工程管理和保护条例》、《安徽省河道及水工程管理范围内建设项目管理办法（试行）》、《关于××工程涉河建设方案的批复》（××〔××〕××号）文件等有关水利法律法规及批复文件规定和要求，经甲、乙双方共同协商，就××涉河建设工程达成如下协议：

第一章甲方职责

1、甲方按照有关法律法规和批复文件要求，对该工程建设项目进行现场监管。工程开工前，甲方应与乙方签订施工现场清理复原、水工程管护（补偿）等有关协议。

2、工程施工放样时，甲方应派员现场检查、验线。工程建设过程中，甲方发现影响防洪安全等问题的，应责令乙方及时纠正处理。

3、甲方督促乙方施工期汛前、施工结束后及时清除河道内的一切临时建（构）筑物（如：施工栈桥）、施工器材、弃土、围堰等阻水设施；督促修复受损堤防、堤顶路面等水利工程设施。

4、参加该工程及防洪影响处理各阶段验收。

第二章乙方职责

1、乙方严格按照有关水法规和批复文件要求组织该工程建设。工程建设过程中自觉接受甲方及甲方上级主管部门的监督、检查，服从河道管理，不得违章施工，否则乙方承担违章施工所造成的一切后果。

2、乙方应加强该工程的建设管理，河道管理范围内涉及防洪安全的部位（如：近堤桥墩墩下部承台及桩基础，码头桩基础，穿堤管线等）施工不得安排在汛期。

3、乙方须严格按照有关规定和批复要求，落实防洪影响处理工程专项经费，认真组织防洪影响处理工程建设，保证其与主体工程同时设计、同时实施、同时投入使用，确保工程质量合格并通过专项验收。

4、乙方应承担施工期相应堤段的维修、管理、防汛任务，工程交付使用后由乙方负责同运行管理单位进行维修、管理、防汛任务的交接。该工程影响范围内堤防维修养护工作在施工期由乙方负责实施，落实养护公司，须服从甲方管理要求，养护标准必须达到《堤防工程技术管理规程》等相关规程规范要求，保证通过甲方上级主管部门的考核验收。如乙方维修养护达不到甲方要求标准的，甲方可代为实施，费用根据《安徽省水利工程维修养护定额标准》测算为准，另行签订维修养护协议。

5、该工程如遇堤防加固、河道整治、防洪抢险、河道管理等要求的需要，该工程无条件拆除或改建，由乙方承担由此产生的一切费用。

该工程运行期满后乙方将严格按照报送的拆除方案进行废弃处理，并承担由此产生的一切费用。（该款主要涉及穿堤管线工程）

6、工程建设期间，乙方必须保障河道、堤防管理车辆及防汛车辆沿堤（河）的正常通行。

7、该工程的建设和运行期间如损毁堤防、堤顶道路、护坡、护岸、防护林木等水利工程及设施的，乙方应按原标准予以恢复或补偿。

9、乙方应在河道管理范围内设置必要的安全警示标识、标牌，安全警示标识、标牌的位置、型式等应征得甲方的同意。因该工程引起的安全事故等，责任由乙方承担。

10、施工期汛前、施工结束后乙方应督促施工单位及时清除河道内的一切临时建（构）筑物（如：施工栈桥）、施工器材、弃土、围堰等阻水设施，修复受损堤防、堤顶路面等水利工程设施，确保防洪安全。若施工现场未清理或清理不彻底的以及防洪影响处理工程未实施完成的，乙方应动用施工单位缴纳的质量保证金来进行施工现场的清理复原、防洪影响处理工程尾工实施，并将施工单位申报纳入行业诚信不良记录。

第三章其他事宜

1、本协议载明双方职责，签订后具有法律效力，双方要严格遵守本协议，任何一方不得违背协议约定内容。本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，与本协议同样具有法律效力。

2、甲、乙双方在履行协议时发生争议的，应协商解决，协商不成的，可申请由甲方所在地市级仲裁委员会进行仲裁或由申请甲方所在地市级人民法院判决。

3、该协议有效期至该工程报废拆除之日，则本协议自动废止。

4、本协议一式陆份，甲、乙双方各持叁份，自双方正式签字盖章之日起生效。

甲方法定代表人（或委托代理人）（签章）：

乙方法定代表人（或委托代理人）（签章）：

××年××月××日

（资料性）

水利工程质量监督书

以下给出了水利工程质量监督书的样式。

安徽省水利工程质量监督书

工程名称：

项目法人：（盖章）

主要负责人：

年月日

工程名称

建设地点

建设性质

批复概算

计划开工时间

计划工期

初步设计批准机关、时间、文号

批复的主要建设内容和规模

勘察

单位

名称

资质等级

项目负责人

职称及证书编号

设计

单位

名称

资质等级

项目负责人

职称及

证书编号

监理

单位

名称

法人代表

资质等级

总监理工程师

执业资格证书编号

注册单位

职称及证书编号

监理工程师

执业资格证书编号

注册单位