破产衍生诉讼与建设工程施工合同6篇.docxVIP

破产衍生诉讼与建设工程施工合同6篇

篇1

合同协议

甲方（破产企业）：_______________有限公司

地址：_________________________

法定代表人：_______________________

职务：_______________________

联系方式：_______________________

乙方（施工单位）：___________________建设有限公司

地址：_________________________

法定代表人：_______________________

职务：_______________________

联系方式：_______________________

鉴于甲方公司因破产原因面临诸多诉讼问题，其中涉及乙方承建的相关建设工程尚未完成结算与交付事宜，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国破产法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同协议：

第一条合同背景及目的

鉴于甲方破产后的状况及衍生诉讼的复杂性问题，为确保甲乙双方在施工工程领域的合作顺利进行，特签订本协议。本协议的签订旨在明确双方权利义务关系，妥善解决建设工程施工合同相关问题，维护双方合法权益。

第二条合同原则及依据

本合同遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国破产法》等相关法律法规的规定，结合甲乙双方实际情况签订。

第三条合同主要内容及条款

一、关于破产衍生诉讼的处理约定：

1.甲方应向乙方提供完整的破产诉讼相关材料，包括但不限于诉讼文件、判决书等，确保乙方了解破产进展及可能影响施工的具体情况。

2.乙方应配合甲方处理与破产相关的诉讼事宜，包括但不限于提供证据材料、参与调解等。若因诉讼问题导致工程停工或延期交付等损失，双方应共同协商解决。

二、关于建设工程施工合同的约定：

1.甲方应向乙方提供完整的施工图纸及技术要求，确保乙方按照合同约定进行施工。乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合相关标准。

篇2

合同协议

甲方（破产企业）：____________________公司

地址：_______________________________________

法定代表人：___________________联系方式：____________

乙方（施工单位）：_________________________公司

地址：_______________________________________

法定代表人：___________________联系方式：____________

鉴于甲方公司目前面临破产状态，在破产衍生诉讼背景下，涉及未完成的工程及相关责任事项需要妥善处理。乙方是一家专业的建设工程施工单位，具备相应的施工资质和能力。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方建设工程施工合同事宜达成如下协议：

一、合同背景及目的

鉴于甲方处于破产状态，双方同意就甲方未完成的工程进行妥善处理，确保工程顺利进行并维护双方合法权益。本合同旨在明确双方的权利义务关系，规范双方在建设工程施工过程中的行为。

二、工程概况

（以下详细列出工程名称、地点、规模、内容等）

三、合同价格及支付方式

（以下详细列出合同总价、支付方式、支付期限等）

四、工期及质量要求

（以下详细列出工期要求、质量标准、验收标准等）

五、甲乙双方权利义务

（一）甲方的权利和义务：

1.提供工程所需的施工图纸和技术要求；

2.按照合同约定支付工程款；

3.提供必要的施工条件和环境；

4.及时办理相关手续和审批。

（二）乙方的权利和义务：

1.按照施工图纸和技术要求完成工程施工；

2.保证施工质量符合国家标准和合同约定；

3.按时提交竣工验收资料；

4.承担施工过程中的安全责任。

六、违约责任及赔偿标准

（以下详细列出甲乙双方违约时的责任承担方式、赔偿标准等）

七、合同变更与解除

（以下详细列出合同变更、解除的条件和程序）

八、争议解决方式

如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

（以下可补充其他需要约定的内容）

十、附则

（一）本合同自双方签字盖章