2024北京市建设工程施工的合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：____________________

1.4工程规模：____________________

1.5工程总价：____________________

第二条工期

2.1工期自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价的万分之五。

第三条质量标准

3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

3.2工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限自工程验收合格之日起计算。

第四条价款及支付

4.1工程总价按照双方确认的《工程量清单》进行计算。

4.2甲方按照双方确认的付款计划进行付款，付款方式为____期支付。

4.3乙方完成工程进度达到合同约定的付款节点时，甲方应按照约定付款。

第五条违约责任

5.1乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方造成的损失。

5.2甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金。

第六条争议解决

6.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项：

1.合同的签订：确保双方在签订合具备相应的民事行为能力，合同内容符合法律法规的规定。

解决办法：在签订合同前，甲方乙方向相关部门查询对方的企业资质和信誉，确保对方具备签订和履行合同的能力。

2.工程质量：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。

解决办法：甲方有权对乙方施工过程进行监督，如发现质量问题，应及时通知乙方进行整改。

3.工期延误：乙方如因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金。

解决办法：甲方应合理计算违约金，乙方在收到违约金计算通知后如有异议，可向双方约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

4.价款支付：甲方按照双方确认的付款计划进行付款，付款方式为____期支付。

解决办法：甲方如未按照约定时间支付价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。双方也可协商调整付款计划。

5.违约责任：乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，赔偿甲方造成的损失。

解决办法：甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿造成的损失。双方也可协商解决。

6.争议解决：对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

解决办法：如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.民事行为能力：指民事主体依法独立进行民事活动的能力。具备民事行为能力的个体可以独立签订合同，承担合同义务和享有合同权利。

2.企业资质：指企业根据国家相关法律法规和行业标准，取得的从事特定行业的法定资格。企业资质通常包括许可证书、资格证书等。

3.工程质量：指工程建设项目满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、耐久性能等。

4.工期延误：指工程建设项目实际完成时间超过合同约定的完成时间。

5.违约金：指当事人因违反合同约定，按照约定向对方支付的金钱。

6.仲裁：指合同双方在发生争议时，自愿将争议提交给约定的仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。

7.人民法院：国家审判机关，依法行使国家审判权，解决民事纠纷。

应用场合：

1.适用于北京市内的各类建设工程施工项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等建筑工程。

2.适用于甲方作为业主或投资者，乙方作为施工方的情况。

补充条款：

1.环境保护：双方应遵守国家环保法规，确保施工过程中对周边环境的影响降至最低，并承担由此产生的环保责任。

2.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准进行施工，确保施工安全，防止事故发生。

3.知识产权：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如涉及第三方知识产权，应由乙方负责解决并承担相应责任。