2024年标准建设工程委托代理协议版.docx

2024年标准建设工程委托代理协议版A版

本合同目录一览

1.协议概述

1.1协议类型

1.2协议日期

1.3协议双方

2.定义与解释

2.1专业术语解释

2.2地点与时间定义

2.3相关方定义

3.代理范围与责任

3.1代理工作内容

3.2代理工作范围

3.3代理责任与义务

4.代理费用与支付

4.1代理费用标准

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.合同期限

5.1起始日期

5.2终止日期

5.3合同续约条款

6.违约责任

6.1违约行为

6.2违约责任承担

6.3违约解决方式

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决机构

7.3争议解决费用

8.合同的变更与终止

8.1合同变更条件

8.2合同终止条件

8.3合同终止后的事宜

9.保密条款

9.1保密信息范围

9.2保密信息使用限制

9.3保密信息泄露后果

10.法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决方式

11.合同的生效、变更与解除

11.1合同生效条件

11.2合同变更条件

11.3合同解除条件

12.其他条款

12.1合同的完整性与独立性

12.2合同的转让

12.3通知与送达

13.附件

13.1附件列表

13.2附件内容说明

14.签字盖章页

14.1甲方签字盖章

14.2乙方签字盖章

14.3日期注记

第一部分：合同如下：

第一条协议概述

1.1协议类型

1.2协议日期

本协议自双方签字盖章之日起生效。

1.3协议双方

第二条定义与解释

2.1专业术语解释

（1）标准建设工程：指按照国家和地方法律法规、工程技术标准、设计文件要求进行的建设项目。

（2）委托代理：指甲方委托乙方代为办理标准建设工程的相关手续、协调管理等工作。

2.2地点与时间定义

（1）工程地点：具体为建设项目的地理位置。

（2）工程时间：自本协议生效之日起至工程竣工交付之日止。

2.3相关方定义

（1）甲方：指委托方，负责提供建设项目的基础资料、办理相关审批手续、支付代理费用等。

（2）乙方：指受托方，负责代理办理建设项目的相关手续、协调管理、提交进度报告等。

第三条代理范围与责任

3.1代理工作内容

乙方代理甲方办理建设项目所需的各项手续，包括但不限于规划设计、施工许可、竣工验收等。

3.2代理工作范围

乙方在甲方授权范围内，代表甲方与相关政府部门、企事业单位、施工单位等沟通协调，确保建设项目顺利进行。

3.3代理责任与义务

乙方应认真履行代理职责，严格按照国家和地方法律法规、工程技术标准、设计文件要求办理相关手续。确保建设项目质量、安全、进度等方面的可控，若出现违法行为或导致甲方损失，由乙方承担相应责任。

第四条代理费用与支付

4.1代理费用标准

代理费用根据建设项目规模、复杂程度、手续办理难度等因素，经双方协商确定。具体费用明细如下：

（1）规划设计费：X元；

（2）施工许可费：X元；

（3）竣工验收费：X元；

（4）其他相关费用：X元。

4.2费用支付方式

代理费用采取分期支付方式，具体支付时间及金额如下：

（1）协议签订后7个工作日内，支付规划设计费的50%；

（2）施工许可办理完毕后，支付施工许可费的50%；

（3）竣工验收合格后，支付竣工验收费的50%。

4.3费用支付时间

甲方应按照本协议约定的时间节点支付相应费用。若甲方逾期支付，需支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×日利率（日利率为万分之五）。

第五条合同期限

5.1起始日期

本协议自双方签字盖章之日起生效。

5.2终止日期

本协议至建设项目竣工交付之日止。

5.3合同续约条款

如需续约，双方应在合同到期前30日内协商达成一致，并签订新的委托代理协议。

第六条违约责任

6.1违约行为

（1）甲方未按照约定时间支付代理费用，导致乙方无法正常开展代理工作的；

（2）乙方未按照约定时间完成代理工作，导致建设项目进度延误的；

（3）双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密的。

6.2违约责任承担

违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约行为导致的直接经济损失×3%。

6.3违约解决方式

双方应通过友好协商解决违约问题。如协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条争议解决

8.1争议解决方式

如本协议履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

8.2争议解决机构

如选择诉讼解决，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院。

8.3争议解决费用

诉讼费用按照相关法律法规规定由败诉方承担。但若双方协商一致，可按照实际产生的费用进行分摊。

第九条