2024绿化工程的施工合同模板.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方为进行绿化工程，乙方具有相应资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，就绿化工程施工事项达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本工程的名称：__________

1.2本工程的地点：__________

1.3本工程的内容：__________

第二条工程质量

2.1乙方应按照甲方的要求，保证绿化工程的质量，确保工程达到__________标准。

2.2乙方应承担因施工质量问题造成的所有损失及费用。

第三条工程进度

3.1乙方应按照甲方指定的施工期限完成工程，确保工程在__________前竣工。

3.2乙方如因特殊情况需延期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延期。

第四条工程造价

4.1乙方向甲方提供的绿化工程造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2乙方应保证工程造价的真实性和准确性，如发现虚假情况，乙方应承担相应法律责任。

第五条付款方式

5.1甲方按照工程进度分阶段支付工程款项。

5.2甲方付款的前提是乙方按照约定完成相应工程内容，并经甲方验收合格。

5.3付款的具体方式和时间由双方在补充协议中约定。

第六条违约责任

6.1乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总造价的__________%。

6.2甲方如未按照约定支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

第七条争议解决

7.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.确保合同双方主体合法，具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

解决办法：合同双方应提供有效的营业执照、资质证明等文件，以证实其主体资格。

2.工程质量的认定和验收。

解决办法：双方应共同制定详细的验收标准，并在工程完成后进行验收，甲方有权要求乙方进行返工或赔偿。

3.工程进度和工期的遵守。

解决办法：乙方应制定详细的施工计划，并及时向甲方报告工程进度。如乙方不能按期完成工程，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。

4.工程款项的支付和结算。

解决办法：双方应按照合同约定的付款方式和时间进行支付。如甲方未按时支付，应支付滞纳金；如乙方未按约定完成工程，甲方有权拒付相应款项。

5.违约责任的处理。

解决办法：违约方应承担相应的违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。双方应友好协商解决争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.绿化工程：指在城市和乡村进行植树、种草、景观建设等活动，以改善生态环境、美化环境、提高生活质量的工程。

2.甲方：指承担绿化工程的建设单位或个人。

3.乙方：指承担绿化工程施工的单位或个人。

4.工程质量：指绿化工程的安全性、可靠性、美观性、环保性等方面的综合体现。

5.工程进度：指绿化工程施工过程中，按照预定计划完成的工程量。

6.工程造价：指绿化工程施工所需的全部费用，包括材料费、人工费、设备费等。

7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约补偿。

8.滞纳金：指一方未按约定时间支付款项，应向对方支付的逾期补偿。

9.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。

10.补充协议：指对原合同未尽事宜进行补充和约定的协议。

应用场合：

1.城市公园、广场、道路、居住区等绿化项目的施工。

2.企事业单位、学校、医院等场所的绿化工程。

3.房地产开发商开发的住宅小区绿化工程。

4.生态恢复、环境保护项目的绿化施工。

5.政府投资的公共绿化项目。

补充条款：

1.乙方应在合同签订后______日内向甲方提交施工方案和施工组织设计。

2.乙方应按照甲方提供的图纸和规范进行施工，如有疑问，应及时与甲方沟通。

3.乙方应保证绿化工程的植物品种、规格、数量等符合合同约定。

4.乙方应按照合同约定，对施工人员进行安全教育和