水电安装工程分包协议书劳务合作.docx

水电安装工程分包协议书劳务合作

合同编号：__________

水电安装工程分包协议书

劳务合作

甲方：__________

乙方：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将水电安装工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：水电安装工程，包括但不限于给排水系统、供电系统、照明系统、消防系统等。

二、合同金额

2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含所有工程材料、设备、工具、临时设施、人员工资、福利、保险、税费等一切费用。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为__________天。

3.2乙方应按甲方的要求，提前__________天提交工程进度计划，并按计划完成工程。

四、质量标准

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收合格标准：__________

五、劳务合作

5.1乙方应按甲方要求，提供具备相应资质的施工人员，并保证施工人员的人身安全。

5.2乙方负责施工人员的培训、管理、工资发放等工作，并承担相应的社会保险及福利待遇。

5.3乙方应保证施工人员遵守甲方现场管理制度，服从甲方现场管理。

六、材料与设备

6.1乙方应按照甲方要求，采购、运输、保管工程所需材料和设备。

6.2乙方应对所提供的材料和设备质量负责，并承担由此产生的一切后果。

七、合同的履行与变更

7.1乙方应按照本协议约定的内容、标准和工期完成工程。

7.2甲方应按本协议约定的金额和时间支付工程款。

7.3合同履行过程中，如需变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。

八、违约责任

8.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按约定扣除乙方违约金，并有权解除本协议。

8.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金。

九、争议解决

9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料后终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程图纸

2.施工方案

3.材料及设备清单

4.工程进度计划

5.施工人员名单及资质证书

6.保险证明文件

7.税务登记证

8.合同变更协议

9.违约金计算公式

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。

2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于逾期付款、不足额付款等。

3.乙方未按照约定提供材料和设备，或所提供的材料和设备质量不符合约定。

4.乙方未按照甲方要求遵守现场管理制度，违反甲方现场管理规定。

5.双方未按照约定解决争议，包括但不限于拒绝协商、不履行调解结果等。

三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》中规定的合同订立、履行、变更、解除等法律关系。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》中规定的建筑施工、工程质量、安全等法律关系。

3.分包：指总包单位将其所承包的工程中的部分工程或工作量转包给其他单位或个人施工的行为。

4.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。

5.质量标准：指国家或行业规定的工程质量要求及标准。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通，并按约定办理延期手续。

2.工程质量问题：乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。

3.材料和设备不符合要求：乙方应按照约定提供合格的材料和设备。如发现材料和设备不符合要求，乙方应立即更换，并承担相应责任。

4.人员管理问题：乙方应加强施工人员管理，遵守甲方现场管理制度。如发生人员违规行为，乙方应承担相应责任。

5.争议解决：双方应积极履行调解协议，如调解不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、所有应用场景：

1.建筑工程施工合同中，总包单位将水电安装工程分包给具有相应资质的施工单位。

2.房地产开发商与施工单位签订的工程分包合同，涉及水电安装工程