劳务承包热门合同6篇.docx

劳务承包热门合同6篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工劳务承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条承包金额及支付方式

1.工程承包金额：_________（大写：_________）

2.支付方式：_________

第三条工程期限

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.因甲方原因造成工程停工，应通知乙方，停工期间乙方需妥善保护现场设施，停工期间损失由甲方负责。

4.因乙方原因造成工程停工，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量必须达到设计文件及规范要求，经质量部门验收达到优良标准。

2.乙方应按国家及行业规范进行施工及验收。验收标准按现行有关规范执行。验收时间由甲方具体安排。

3.甲方应按照合同约定的方式及时间向乙方支付工程款项。如果甲方逾期支付，应按照合同总价款的万分之五向乙方支付违约金。

4.甲方应在验收合格后及时向乙方支付工程款项，如果甲方逾期支付，应自验收之日起按日向乙方支付合同总价款的万分之五的违约金。如果甲方在验收合格后半年内仍未支付工程款项，乙方有权向甲方追讨所欠款项及同期银行贷款利息。

5.甲方如需对合同内容进行变更，应提前书面通知乙方，在双方协商一致后，再签订补充协议。如因此影响工期，工期相应顺延。如甲方未经乙方同意擅自变更合同内容，由此造成的损失由甲方承担。

6.甲方应在签订合同前办理好相关手续，确保合同的合法性。如因甲方手续不全导致合同无效，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。

7.乙方应严格按照合同规定的时间和要求完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向甲方支付合同总价款的万分之五的违约金。如因乙方原因造成工程质量问题，应由乙方负责无偿维修。

8.乙方应确保施工场地的安全，如因乙方原因造成施工场地的安全事故，应由乙方承担全部责任。

9.乙方应确保施工场地的环境卫生，如因乙方原因造成施工场地的环境污染，应由乙方负责清理并承担相应的处罚费用。

10.如有其他违约情况，违约方应承担相应的违约责任。如因不可抗力导致违约，违约方应提供相应的证明文件并协商解决。

第五条争议解决方式

1.如双方发生争议，应首先尝试友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。

2.双方同意由合同签订地的人民法院管辖本案。在案件审理过程中，双方应提交与案件有关的证据材料。法院将根据证据材料作出判决。

3.如法院判决生效后，一方未履行判决义务，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，未履行义务的一方应承担相应的法律责任。

4.双方同意接受法院的强制执行并承担相应的法律责任。同时，双方也同意在强制执行过程中遵守相关法律法规和程序规定。

5.如因争议导致双方无法继续履行合同义务时，双方应及时协商解决方案或依法向法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议后继续履行合同义务或解除终止合同等事宜并承担相应的法律责任和义务；若协商不成或无法协商一致的任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁机构申请仲裁解决争议后继续履行合同义务或解除终止合同等事宜并承担相应的法律责任和义务。

篇2

甲方：XXXXXX有限公司

乙方：XXXXXX劳务公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律法规，甲乙双方经平等协商，就甲方项目劳务承包一事达成一致意见，签订本合同，以资双方共同遵守。

一、劳务承包项目及内容

1.1劳务承包项目：XXXXXX有限公司项目施工图中的全部内容。

1.2劳务承包内容：具体详见施工图及技术要求。

二、合同工期

2.1开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.2竣工日期：XXXX年XX月XX日。

2.3合同工期：XXXX天。

三、甲方权利和义务

3.1负责提供施工图纸及技术要求。

3.2负责全面的技术指导，对施工质量进行监督。

3.3