2024二次结构抹灰合同.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方信息：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等互利的原则，就乙方为甲方提供二次结构抹灰服务事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求，进行二次结构抹灰施工。

二、合同价格

2.1本合同抹灰工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

三、合同履行

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

3.2乙方应按照双方约定的进度计划完成施工，如有延期，应按约定承担违约责任。

3.3甲方应按照约定时间支付合同价款，逾期支付的，应按约定支付滞纳金。

四、合同的变更和解除

4.1任何一方提出变更或解除本合同，均应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

4.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

五、违约责任

5.1乙方未按照约定完成施工的，应承担违约责任，具体违约责任按照双方约定执行。

5.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任，具体违约责任按照双方约定执行。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________年__________月__________日。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.工程质量：乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。如乙方施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方整改或重做，整改或重做费用由乙方承担。

2.合同价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款，逾期支付的，应按约定支付滞纳金。如甲方逾期支付，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。

3.工期延期：乙方应按照双方约定的进度计划完成施工，如有延期，应按约定承担违约责任。如因不可抗力导致工期延期，双方可协商调整工期。

4.合同变更和解除：任何一方提出变更或解除本合同，均应提前书面通知对方，并经双方协商一致。因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

5.违约责任：乙方未按照约定完成施工的，应承担违约责任；甲方未按照约定时间支付合同价款的，应承担违约责任。具体违约责任按照双方约定执行。

6.争议解决：双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

3.违约责任：一方未履行合同约定的义务，需承担的法律责任。

4.合同变更：合同成立后，合同内容发生变化的法律行为。

5.合同解除：合同当事人依法终止合同关系的行为。

6.工期：双方约定的完成工程的时间段。

7.合同价款：双方约定的完成工程所需支付的金额。

8.滞纳金：逾期支付合同价款所需支付的违约金。

9.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。

10.争议解决方式：双方通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

应用场合：

1.二次结构抹灰工程合同适用于各类建筑工程项目中，甲方为工程项目业主，乙方为具备相应施工资质和能力的施工单位。

2.适用于双方就二次结构抹灰工程进行合作时，明确双方权利、义务和责任。

3.作为工程进度、质量、安全、成本等方面管理的依据。

补充条款：

1.工程变更：如因设计变更、甲方要求等原因导致工程量增减或工期调整，双方应协商一致，并按实际情况调整合同价款和工期。

2.材料供应：乙方应按照甲方要求采购、供应施工所需材料，材料质量应符合国家相关