电厂施工合同模板6篇.docx

电厂施工合同模板6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发电厂建设工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________发电厂建设工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：_________。

二、合同工期

1.工程开工日期：_________。

2.工程竣工日期：_________。

三、合同价款及支付方式

1.工程总造价：_________元。

2.支付方式：_________。

四、工程质量及验收标准

1.工程质量标准：_________。

2.验收标准：_________。

五、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权监督乙方的施工进程，并对不合格的施工部分提出整改要求。

（2）甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。

（3）甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题。

2.乙方权利义务：

（1）乙方应严格按照施工图纸和验收标准施工，确保工程质量。

（2）乙方应按时向甲方提交施工计划、进度报告等相关资料。

（3）乙方应积极配合甲方进行工程验收，并对不合格部分进行整改。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：

（1）甲方如未按照合同约定向乙方支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金。

（2）甲方如因自身原因造成工程停工、窝工、延期等损失，应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之五的违约金。

（2）乙方如因自身原因造成工程质量不合格，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。

2.法律适用：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如有其他特殊约定，应遵循相应法律法规的规定。

八、合同生效及变更解除

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.合同变更解除：如需对合同进行变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。协议未达成前，原合同继续有效。变更或解除合同的书面协议为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

篇2

合同编号：XXXX-XXXX-XXXX

甲方（业主）：XXXX发电有限公司

地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

法定代表人：XXXX职务：董事长

联系方式：电话：XXXX-XXXX-XXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com

乙方（施工单位）：XXXX电力建设有限公司

地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

法定代表人：XXXX职务：总经理

联系方式：电话：XXXX-XXXX-XXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电厂施工项目达成以下协议：

一、工程概况

项目名称：XXXX电厂施工项目

项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号

工程内容：电厂施工建设，包括但不限于厂房建设、设备安装、管道铺设等。

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.提供施工所需场地，确保施工顺利进行；

2.按照合同约定支付施工款项；

3.监督施工质量和进度，提出合理意见和建议；

4.协助乙方办理相关施工手续。

（二）乙方的权利和义务

1.按照合同约定完成施工任务；

2.确保施工质量符合国家标准和甲方要求；

3.按照甲方要求进行施工进度控制；

4.遵守国家法律法规，确保施工安全。

三、合同工期

工期：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。具体开工时间以甲方书面通知为准。

四、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体价格以双方协商确定的预算表为准。

2.支付方式：甲方按照以下节点向乙方支付施工款项。