2024小区管道天燃气工程施工合同(律师).docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程内容

1.1本工程包括：管道铺设、阀门安装、燃气计量表安装、燃气管道试压、燃气管道防腐、燃气管道标识等施工内容。

1.2乙方应当按照甲方的要求和国家相关标准完成本工程的施工。

第二条工程质量

2.1乙方应当保证本工程的施工质量，确保燃气管道的安全、稳定、可靠。

2.2乙方应当按照约定时间完成施工，保证工程按时交付。

第三条工程价款

3.1本工程的施工总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

3.2甲方支付乙方工程价款的方式如下：

（1）双方签订合同后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的30%；

（2）本工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的60%；

（3）剩余的10%作为质量保证金，自本工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

第四条合同的履行

4.1甲方应当按照约定提供施工场地、施工条件和其他必要的协助。

4.2乙方应当按照约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

4.3双方应当共同参加工程验收，验收合格的，本工程正式交付使用。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2若乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改，直至达到约定质量标准。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：________________日期：____年____月____日

乙方（盖章）：________________日期：____年____月____日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应遵守法律法规：双方在签订和履行合应确保遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《合同法》、《建筑法》、《城市燃气管理条例》等。若合同内容与法律法规冲突，应立即调整，以确保合同的合法性。

解决办法：如发现合同内容与法律法规冲突，甲乙双方应立即协商修改合同相应条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，确保合同合法有效。

2.合同的变更和解除：合同签订后，若因特殊情况需要变更或解除合同，应协商一致，并签订书面变更协议或解除协议。

解决办法：甲乙双方应通过友好协商，就合同变更或解除的具体事项达成一致，并签订书面协议。协议应明确变更或解除的原因、范围、责任等内容。

3.保密条款：双方在合同履行过程中，可能涉及商业秘密、技术秘密等敏感信息。双方应对这些信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

解决办法：甲乙双方应签订保密协议，明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等事项。双方在合同履行过程中，应严格遵守保密协议的约定。

4.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：甲乙双方应明确约定争议解决的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。在争议发生时，双方应尽量通过友好协商解决，协商无果的，可按照约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指本合同中承担发包人义务的一方，即2024小区管道天燃气工程的委托方。

2.乙方：指本合同中承担承包人义务的一方，即2024小区管道天燃气工程的施工方。

3.工程内容：指本合同中约定的乙方应完成的施工任务，包括管道铺设、阀门安装、燃气计量表安装等。

4.工程质量：指本合同中约定的乙方应保证的工程安全、稳定、可靠等方面的质量标准。

5.工程价款：指本合同中约定的乙方为本工程提供的施工服务应收取的报酬。

6.违约金：指本合同中约定的违约方应向守约方支付的赔偿金，用于弥补守约方的损失。

7.争议解决：指本合同中约定的双方在履行过程中发生争议时，采取的解决方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。

应用场合：

1.2024小区管道天燃气工程的建设单位与施工单位之间的合同签订。

2.适用于其他类似的小区管道天燃气工程施工项目。

补充条款：

1.施工期限的调整：如因特殊情况（如天气、政策等原因）导致施工进度受到影响，双方可协商调整施工期限，并签订书面补充协议。

2.工程变更：如因设计或其他原因需要对工程进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议，明确变更内容、费用等事项。

3.不可抗力：双方因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的，应立即通知对方，并协商解决办法。不可抗力事件包括自然灾害、社会事件