建筑劳务施工合同8篇.docxVIP

建筑劳务施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的建筑劳务施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：

（1）因甲方原因造成停工的；

（2）因甲方变更设计导致工程量增加的；

（3）因不可抗力因素导致无法正常施工的。

三、工程质量

1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.甲方有权对施工质量进行监督，对不符合质量要求的施工，甲方有权要求乙方返工或整改。

3.因乙方施工质量问题导致的工程事故或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、施工验收

1.乙方应在施工完成后，按照甲方要求进行施工验收，并提交验收报告。

2.甲方应在收到验收报告后，尽快组织验收人员对施工进行验收，并签署验收意见。

3.如验收过程中发现问题，甲方应提出整改意见，乙方应按要求进行整改，并重新提交验收报告。

五、合同价款与支付

1.合同价款：本工程的合同价款为人民币_________元整（￥_________），具体金额以实际结算为准。

2.支付方式：甲方应按照合同约定，按时向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方应支付合同总金额的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。

（2）进度款：施工完成后，甲方应支付合同总金额的_________%作为进度款，即人民币_________元整（￥_________）。

（3）结算款：施工验收合格后，甲方应支付剩余款项，即人民币_________元整（￥_________）。

3.乙方应提供正规的税务发票，以便甲方进行结算和报销。

六、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付合同价款或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。甲方应承担的违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方违约：如乙方未按照合同约定完成施工任务或未履行其他合同义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。乙方应承担的违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

3.因不可抗力因素导致违约的，双方应友好协商解决。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院的调查和审理工作。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。如争议涉及合同的主要义务，双方应协商决定是否继续履行合同或终止合同。协商不成的，可依法向法院提起诉讼或申请仲裁。

3.争议解决后，双方应遵守法院或仲裁机构的裁决结果，履行相应的义务。如一方不履行裁决结果，另一方有权向法院申请强制执行。

八、合同变更与解除

1.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间及双方的权利和义务等。变更协议生效前，原合同内容继续有效；变更协议生效后，原合同内容不再履行。

2.合同解除：如需解除本合同，双方应协商一致并签订书面协议。协议中应明确解除的原因、生效时间及双方的权利和义务等。解除协议生效前，双方应继续履行本合同；解除协议生效后，双方不再履行本合同。如因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼或申请仲裁。在诉讼或仲裁过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院或仲裁机构的调查和处理工作。判决或裁决生效后，双方应遵守生效判决或裁决结果履行相应的义务。如一方不履行生效判决或裁决结果的另一方有权向法院申请强制执行。九、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜可由双方另行协商补充约定补充约定与本合同具有同等法律效力。4.如因本合同产生的纠纷需提起诉讼时乙方同意将纠纷提交至甲方所在地有管辖权的人民法院进行审理并同意执行该人民