农村自建房屋劳务清包合同5篇.docx

农村自建房屋劳务清包合同5篇

篇1

甲方（发包人）：[甲方姓名]

乙方（承包人）：[乙方姓名]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村自建房屋的劳务清包事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村自建房屋

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：房屋建设，包括主体结构、装修等

4.工程造价：暂定[工程造价]元，具体以实际结算为准

二、承包方式

本次采用劳务清包的方式，即乙方负责提供施工劳务，甲方负责提供材料。乙方应按照甲方的施工要求和技术标准，完成施工任务。

三、工期要求

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如因甲方材料供应不足、设计变更等原因导致工期延误，乙方不承担违约责任。但如因乙方施工力量不足或施工错误等原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督检验，如发现问题，乙方应及时进行整改。

3.工程质量如未达到相关标准，乙方应承担相应的违约责任。

五、付款与结算

1.付款节点：甲方应在工程开工前支付乙方部分工程款，具体金额根据实际结算为准。剩余工程款应在工程竣工验收合格后支付。

2.结算方式：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后尽快进行结算审核。如甲方对结算报告有异议，应在收到结算报告后七个工作日内提出书面意见。

3.付款保证：甲方应确保按时支付工程款，如因甲方原因导致付款延误，甲方应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按时支付工程款或未提供必要的设计图纸和技术要求，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。具体违约责任根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到相关标准，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

七、争议解决

1.合同争议：甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或法院由双方协商确定。在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

2.争议解决费用：仲裁或诉讼费用由败诉方承担。但如双方均有责任，则应根据责任大小分担费用。具体费用以仲裁机构或法院裁决为准。

八、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效前双方应确保合同条款已经协商一致并达成一致意见。合同生效后因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的实际损失。但如双方均有责任导致合同无法继续履行的，应根据责任大小分担违约责任并赔偿损失。具体违约责任和损失赔偿以仲裁机构或法院裁决为准。如一方在合同生效前未履行完毕其义务导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的实际损失。但如双方均有责任导致合同无法继续履行的，应根据责任大小分担违约责任并赔偿损失。具体违约责任和损失赔偿以仲裁机构或法院裁决为准。合同终止后双方应友好协商解决相关事宜包括但不限于已完成工程的结算、未完成工程的处理以及因合同终止给双方造成的实际损失等问题的处理方案等。协商不成的可通过仲裁或诉讼解决具体仲裁机构或法院由双方协商确定在争议解决期间双方应继续履行合同中未发生争议的部分以及因合同终止给双方造成的实际损失等问题的处理方案等协商不成的可通过仲裁或诉讼解决具体仲裁机构或法院由双方协商确定在争议解决期间双方应继续履行合同中未发生争议的部分。

篇2

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方农村自建房屋的劳务清包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：农村自建房屋

2.工程地点：甲方指定的地点

3.工程内容：房屋建设相关的劳务清包，具体详见附件一《工程清单》

二、承包方式

1.乙方采用清包的方式承包本合同工程，即乙方负责提供施工劳务，甲方负责提供施工所需材料。

2.乙方应根据甲方的施工进度需求，安排相应的施工人员进场施工。

三、合同工期

1.本合同工程计划开工日期为：XXXX年XX月X