施工单位交叉作业 合同6篇.docxVIP

施工单位交叉作业合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方位于_________的_________工程，达成以下施工单位交叉作业合同：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式及内容

1.乙方采用包工包料的方式，按照甲方提供的施工图纸及技术要求，完成以下施工任务：

（1）基础工程：包括挖掘、回填、夯实等。

（2）主体工程：包括梁柱、墙体、楼板的施工。

（3）装修工程：包括内外墙面装修、地面铺装等。

（4）其他工程：包括门窗安装、水电安装等。

2.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关标准的要求。

三、合同工期

1.乙方应在合同签订后尽快组织人员进场施工，确保工期按时完成。

2.因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，乙方应及时向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可相应顺延工期。

3.乙方在施工过程中，应合理安排施工进度，确保施工期间不影响其他单位的正常施工。

四、质量标准与验收

1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关标准的要求。施工完成后，应向甲方提交验收申请。

2.甲方应在收到乙方的验收申请后尽快组织验收，确保验收工作顺利进行。

3.如验收过程中发现施工质量不符合要求，乙方应及时进行整改，直至验收合格为止。

五、合同价款与支付

1.乙方应按照合同约定完成施工任务，甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。合同价款为人民币_________元整（￥_________）。

2.甲方应在合同签订后向乙方支付合同价款的______%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。剩余款项在验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后应立即组织人员进场施工，确保工期按时完成。如因乙方原因导致工期延误或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付合同价款或预付款，每逾期一天，应向乙方支付合同价款或预付款的______%作为违约金。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应向甲方承担相应的违约责任。具体违约责任如下：

（1）施工工期每逾期一天，应向甲方支付合同价款的______%作为违约金。

（2）施工质量不符合要求时，应及时进行整改，直至验收合格为止。如因整改导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方和乙方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，其他部分应继续履行。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式______份，甲乙双方各执______份。本合同未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.施工单位交叉作业过程中发生的事故由责任方承担全部责任。若因甲方原因造成事故，甲方应承担全部责任；若因乙方原因造成事故，乙方应承担全部责任；若因第三方原因造成事故，则应由第三方承担责任。具体责任划分如下：

（1）建设单位未能按照合同约定提供必要的安全条件或未履行其应尽的安全义务时，建设单位应承担全部责任。

（2）施工单位未能按照合同约定履行其应尽的安全义务时，施工单位应承担全部责任。

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包单位）：[甲方公司名称]

乙方（施工单位一）：[乙方公司名称一]

丙方（施工单位二）：[乙方公司名称二]

丁方（其他相关单位）：[其他相关单位名称]（若有）

鉴于甲方工程项目中存在多个施工单位交叉作业的情况，为明确各方职责、保障工程顺利进行，经各方友好协商，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体工程地点]

3.工程内容：[具体工程内容简述]

二、合同目的及合作原则

本合同旨在明确各施工单位在交叉作业过程中的职责、权利及合作方式，确保工程安全、质量、进度得到保障，实现共赢。

三、各方职责与义务

1.甲方职责：

（1）负责工程总体协调与管理；

（2）提供必要的技术资料