电气施工劳务分包示例协议2024版版.docx

电气施工劳务分包示例协议2024版版A版

本合同目录一览

1.劳务分包范围与工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4分包工作内容

2.合同双方

2.1分包方名称

2.2分包方资质等级

2.3总包方名称

2.4总包方负责人

3.合同价格与支付

3.1合同总价

3.2价格调整条件

3.3支付方式

3.4进度付款要求

4.工期与进度

4.1合同工期

4.2关键节点工期

4.3工期延误责任

5.质量与验收

5.1工程质量标准

5.2验收程序

5.3质量问题处理

6.安全与环保

6.1安全生产要求

6.2安全事故处理

6.3环保措施

7.劳务分包队伍管理

7.1分包队伍人员配置

7.2人员培训与管理

7.3分包方现场管理

8.材料与设备

8.1分包方负责的材料与设备

8.2总包方负责的材料与设备

8.3材料质量与验收

9.变更与索赔

9.1变更程序

9.2变更费用计算

9.3索赔条件

9.4索赔程序

10.违约责任

10.1分包方违约责任

10.2总包方违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁地点与机构

12.解除与终止

12.1合同解除条件

12.2合同终止条件

13.附录

13.1合同附件

13.2相关文件

14.其他条款

14.1保密条款

14.2法律适用

14.3合同修改与补充

第一部分：合同如下：

第一条劳务分包范围与工程概况

1.1工程名称：电气施工工程

1.2工程地点：市区街道号

1.3工程规模：根据工程图纸及工程量清单确定

1.4分包工作内容：包括但不限于电气设备安装、线路铺设、控制系统调试等工作。

第二条合同双方

2.1分包方名称：电气施工劳务分包有限公司

2.2分包方资质等级：具有电气施工工程专业承包二级资质

2.3总包方名称：建筑工程有限公司

2.4总包方负责人：X

第三条合同价格与支付

3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币捌佰万元整）

3.2价格调整条件：如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.3支付方式：银行转账

3.4进度付款要求：按照工程进度，分阶段支付劳务分包费用。具体支付比例和时间双方另行约定。

第四条工期与进度

4.1合同工期：自开工之日起，工期为个月。

4.2关键节点工期：按照工程图纸及施工方案确定的关键节点工期执行。

4.3工期延误责任：如分包方原因导致工期延误，应按约定承担违约责任。

第五条质量与验收

5.1工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定。

5.2验收程序：按照工程图纸、施工方案及国家验收标准进行验收。

5.3质量问题处理：发现质量问题，双方应及时沟通，分包方负责整改，直至符合验收标准。

第六条安全与环保

6.1安全生产要求：分包方应严格按照国家安全生产法律法规、行业标准和总包方的安全生产规章制度进行施工。

6.2安全事故处理：如发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关法律法规和合同约定处理。

6.3环保措施：分包方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对环境造成污染。

第八条材料与设备

8.1分包方负责的材料与设备：分包方应按照总包方的要求，负责采购、运输、保管和安装与其分包工作内容相关的材料和设备。

8.2总包方负责的材料与设备：总包方应按照分包方的要求，负责采购、运输、保管和安装与其总包工作内容相关的材料和设备。

8.3材料质量与验收：所有进场的材料和设备，分包方应按照合同约定的质量标准进行验收，确保其质量符合工程要求。

第九条变更与索赔

9.1变更程序：如遇工程变更，总包方应在变更前通知分包方，并按照合同约定的变更程序进行。

9.2变更费用计算：变更费用根据变更工程量及合同约定的计价方式进行计算。

9.3索赔条件：分包方认为因总包方原因导致其合法权益受到损害的，可以向总包方提出索赔。

9.4索赔程序：索赔事项发生后，分包方应按照合同约定的索赔程序及时向总包方提出书面索赔。

第十条违约责任

10.1分包方违约责任：分包方未按照合同约定完成工作，或者工作质量不符合合同约定的，应承担违约责任。

10.2总包方违约责任：总包方未按照合同约定支付劳务分包费用，或者提供的材料和设备不符合合同约定的，应承担违约责任。

第十一条争议解决

11.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。

11.2仲裁地点与机构：如选择仲裁解决，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。

第十二条解除与终止

12.1合同解除条件：一方违约导致合同