标准工程施工合同样本8篇.docx

标准工程施工合同样本8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。

2.如有下列情况，工期相应顺延：

（1）因甲方原因影响开工。

（2）不可抗力。

第三条工程价款及支付方式

1.本工程合同总造价为人民币______元整（￥______元）。

2.支付方式：_________

（1）银行转账。

（2）现金。

第四条工程质量与验收

1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2.工程质量应达到国家或专业的质量评定标准。

3.验收标准和方法：_________

第五条施工与设计变更

1.乙方必须严格按照施工图与说明书进行施工，不得随意修改。

2.若遇特殊情况需修改设计，应书面通知甲方，并取得甲方同意后，方可进行修改。

第六条违约责任及赔偿

1.甲方若不按合同约定支付工程款项，每逾期一天，支付乙方违约金______元整（￥______元）。

2.乙方若不按合同约定交付工程，每逾期一天，支付甲方违约金______元整（￥______元）。

3.若因甲方原因造成停工、窝工等损失，由甲方承担全部责任。若因乙方原因造成停工、窝工等损失，由乙方承担全部责任。

4.因不可抗力造成停工、窝工等损失，由双方共同承担。具体承担比例如下：甲方承担______，乙方承担______。

第七条合同生效与终止

1.本合同自双方签字盖章后生效。至工程验收合格、价款结清后终止。

2.在履行合同过程中，如遇下列情况之一者，合同可以终止：一是因不可抗力致使不能实现合同目的；二是双方协议一致解除合同；三是其他法律规定或合同约定可以解除合同的情形。

第八条争议解决及法律适用

1.本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本合同的其他部分。

第九条其他约定事项

1.甲方在签订合同前已充分了解和认可乙方的资质、信誉及能力，并同意将工程承包给乙方。乙方应确保具备相应的施工资质和信誉，能够按照合同约定完成施工任务。如因乙方施工资质或信誉问题导致无法完成施工任务或给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的全部损失。

2.甲方在签订合同前已充分了解和认可乙方的报价和费用计算方式，并同意将工程承包给乙方。乙方应确保报价和费用计算方式的真实性和准确性，如因报价或费用计算问题导致无法完成施工任务或给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任并赔偿甲方的全部损失。

3.甲方应确保施工场地的安全环境，并提供必要的生活设施和施工条件。乙方应确保施工人员的安全教育和培训，并遵守甲方的安全规定和操作规程。在施工过程中如发生安全事故，双方应积极配合处理并承担相应的责任和损失。如因甲方原因造成安全事故的，甲方应承担全部责任和损失；如因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任和损失。

篇2

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的施工作业，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程造价：[工程造价]

二、工期及进度

1.工期：本工程计划于[开工日期]开工，于[竣工日期]竣工，总工期为[总工期]天。

2.进度：乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行施工作业，确保按时完成施工任务。

三、质量与验收

1.乙方应严格按照国家和地方的相