2024伏能发电厂建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为伏能发电厂的建设单位，乙方为具备相应资质的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承担伏能发电厂建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程内容

1.1本工程的名称为：2024xxxx伏能发电厂建设工程；

1.2工程地点为：__________；

1.3工程内容具体包括但不限于：__________。

二、合同价格

2.1本工程的合同总价为人民币____元整（大写：____________________元整），币种为人民币；

2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方提交工程预算，甲方在收到预算后____个工作日内予以审核确认；

2.3工程款支付按照双方约定的进度支付，具体支付方式为：__________。

三、工期

3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成工程，施工工期为____个月；

3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任；

3.3甲方应按照约定提供施工条件，如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。

四、质量标准

4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工；

4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、环保；

4.3工程验收不合格的，乙方应负责返工、整改，并承担相应费用。

五、保密条款

5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密；

5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

7.3本合同的修改、解除、终止，必须经双方协商一致，并书面确认。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守法律法规，确保合同的合法性、有效性。如发现合同内容违反法律法规，应立即协商修改，确保合同合法有效。

2.确保合同双方的主体资格合法，具有相应的权利和能力。如发现一方主体资格不合法，应立即终止合同，并依法追究责任。

3.明确合同条款，特别是关于工程内容、合同价格、工期、质量标准、保密条款等方面的具体规定。如双方对条款有争议，应通过协商解决，必要时可寻求专业法律人士协助。

4.注意合同的履行过程中的变更管理，如工程进度、合同价格等发生变化，应及时签订补充协议，确保合同的履行。

5.注意合同的解除和终止条件，如发生合同解除或终止情形，应按照约定和法律规定办理相关手续，确保双方合法权益。

6.注意合同争议的解决方式，如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.发包方：指承担工程建设任务的单位或个人，负责组织和监督工程的实施。

2.承包方：指承担工程建设施工任务的单位，具有相应的施工资质。

3.合同履行：指合同双方按照约定完成各自权利和义务的过程。

4.工程预算：指承包方根据工程设计文件、施工方案等编制的工程费用预测。

5.工期：指合同约定的承包方完成工程的时间。

6.质量标准：指国家和行业规定的工程质量要求，包括工程安全、可靠、环保等方面。

7.保密条款：指合同双方在履行过程中对获悉的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密的约定。

8.争议解决：指合同双方在履行过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。

9.补充协议：指对原合同未尽事宜或需要变更的内容，双方另行签订的协议。

10.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。

11.合同终止：指合同双方依法结束合同关系的行为。

应用场合：

1.适用于甲方（发包方）与乙方（承包方）之间就伏能发电厂建设工程的施工事宜达成合作协议的情况。

2.适用于双方在工程内容、合同