广州市建设工程合同范本7篇.docx

广州市建设工程合同范本7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：广州市某建设有限公司

乙方（承包方）：广州市某建筑工程公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程建设事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广州市某区某项目

2.工程地点：广州市某区某街道

3.工程内容：包括但不仅限于土建、装饰、水电、消防等工程

4.工程规模：建筑面积约XX平方米

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000）

2.支付方式：银行转账或支票支付

3.付款节点：按照工程进度进行付款，具体节点及金额详见合同条款

三、工期及进度

1.工期要求：自合同签订之日起，总工期为XX天

2.进度计划：乙方需按照甲方要求的进度计划进行施工，如有调整需及时通知甲方并协商调整方案

3.延期处理：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失

四、质量与验收

1.质量标准：乙方需按照相关行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量符合要求

2.验收标准：具体验收标准详见合同条款

3.验收流程：工程完成后，乙方需提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收，并出具验收报告

4.质量问题处理：如存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或返修，并承担相应的费用

五、违约责任及赔偿

1.违约责任：如因乙方原因造成合同无法按时履行或无法完成，乙方需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失

2.赔偿标准：具体赔偿标准详见合同条款

3.赔偿期限：乙方需在违约发生后XX个工作日内完成赔偿支付

六、不可抗力及变更处理

1.不可抗力处理：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法完成，双方可协商调整合同内容或解除合同，并各自承担相应的损失和风险

2.变更处理：如需对合同内容进行变更，双方应协商达成一致意见后，签订书面补充协议进行确认

3.变更程序：具体变更程序详见合同条款

七、争议解决及法律适用

1.争议解决方式：如双方因合同履行过程中存在争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议

2.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律法规，双方应遵守相关法律法规的规定进行合同履行

3.管辖法院：本合同争议管辖法院为广州市某区人民法院

八、合同生效及终止

1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效

2.合同终止条件：如出现以下情况之一时，合同可终止履行：双方协商一致同意终止合同；发生不可抗力导致合同无法继续履行；一方严重违约导致合同目的无法实现的等情形。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜，并各自承担相应的损失和风险。具体终止程序详见合同条款。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包人）：广州市XXXX公司

乙方（承包人）：广州市XXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的实施，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：广州市XXXX工程

2.工程地点：广州市XXXX区

3.工程规模：建筑面积XXXX平方米

4.工程内容：包括基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑智能化、消防工程等

二、工期及进度

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.总工期：XX天

4.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行施工，确保按时完成施工任务。

三、质量与验收

1.工程质量标准：按照《广州市建设工程质量评价标准》进行评定，确保工程质量达到优良水平。

2.验收要求：乙方需按照甲方制定的验收标准进行自我检查，并提交验收申请。甲方将组织相关人员进行验收，确保工程质量符合标准。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX元整（大写：元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：合同签订后，甲方需向乙方支付合同总价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方需向乙方支付合同总价的XX%。剩余款项在保修期满后支付。

五、保修与售后

1.保修期限：自工程竣工验收之日起，保修期为XX年。在保修期内，乙方需负责工程的维修工作，确保工程质量不受