建设工程委托项目管理施工管理服务合同样本8篇.docx

建设工程委托项目管理施工管理服务合同样本8篇

篇1

委托人（甲方）：

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

二、委托内容

甲方委托乙方进行本工程的项目管理，包括施工过程中的以下工作：

1.施工组织设计；

2.施工现场管理；

3.施工进度控制；

4.施工质量管理；

5.施工安全管理；

6.施工环境保护管理；

7.施工成本控制。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并交付使用之日止。

四、费用及支付方式

1.甲方应支付乙方项目管理服务费，具体金额根据工程规模及委托内容确定。

2.支付方式：银行转账或支票支付。具体支付节点根据工程进度和合同约定执行。

五、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行项目管理，并对乙方的工作进行监督。

2.甲方应按时支付项目管理服务费，如因甲方原因未按时支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3.甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利进行项目管理。

（二）乙方权利义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付项目管理服务费。如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方应按时向甲方提交项目管理报告，确保甲方能够全面了解工程进展情况和项目管理效果。同时，乙方应接受甲方的监督和检查。

3.乙方应本着诚实信用的原则，认真履行项目管理职责，确保工程顺利进行。如因乙方原因造成工程延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

六、违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因未按时支付项目管理服务费，甲方应自逾期之日起按照中国人民银行公布的同期贷款利率向乙方支付利息作为违约金。同时，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。

2.如因乙方原因造成工程延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据合同约定和实际情况确定。同时，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决方式及管辖法院因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为合同签订地法院。在诉讼过程中，双方应本着诚实信用的原则，积极配合法院的调查和审理工作。同时，双方应尊重法院判决结果，并按照判决结果履行相应的义务。八、合同变更和解除本合同的变更和解除，必须经双方协商一致并达成书面协议。协议未达成之前，本合同仍然有效，双方应继续履行本合同规定的义务和责任。九、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充约定。补充约定与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（签字/盖章）：日期：年月日乙方（签字/盖章）：日期：年月日

篇2

合同编号：XXXX-CM-XXXX

甲方（委托方）：XXXX有限公司

乙方（受托方）：XXXX项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程委托项目管理施工管理服务事宜，达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：XXXX建设工程

项目地点：XXXX

项目内容：包括但不限于施工图设计、材料采购、施工管理、质量监控等

二、服务范围

1.施工管理：乙方负责项目的日常施工管理，包括施工进度控制、施工质量监督、施工安全监管等。

2.质量监控：乙方负责建立项目质量监控体系，确保项目质量符合相关标准和甲方要求。

3.材料采购：乙方负责根据项目需求，协助甲方进行材料采购，确保材料质量可靠、价格合理。

4.施工图设计：乙方可根据甲方需求，提供施工图设计服务，确保设计符合项目要求和行业标准。

三、权利义务

1.甲方权利义务

（1）甲方有权对乙方的服务进行监督，确保乙方按照合同约定提供服务。

（2）甲方应提供必要的支持和配合，确保乙方能够顺利开展工作。

（3）甲方应按照合同约定支付相关费用。

2.乙方权利义务

（1）乙方应严格按照合同约定提供服务，确保项目质量和进度。

（2）乙方应积极与甲方沟通，及时解决项目中的问题。

（3）乙方应保守