铁路建设工程施工合同8篇.docxVIP

铁路建设工程施工合同8篇

篇1

甲方（发包方）：__________________

乙方（承包方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行铁路建设工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_________________________

工程地点：_________________________

工程内容：铁路建设相关工程，包括但不限于轨道铺设、桥梁建设、隧道开挖等。

二、合同工期

开工日期：______年______月______日

竣工日期：______年______月______日

合同总工期：______天。

三、合同价款及支付方式

工程总价款（大写）：人民币________元整（￥______元）。具体支付方式和时间如下：

1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。

2.工程进度款：工程实施过程中，甲方按照工程进度支付工程款。具体支付比例和时间为每月工程进度完成后，乙方提交进度款申请，甲方审核后支付进度款。

3.竣工结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算资料，甲方审核无误后支付结算款。

四、工程质量及验收标准

1.乙方必须按照国家和地方相关铁路建设工程施工规范和质量标准进行施工。

2.工程验收标准按照铁路建设相关规范进行。验收合格后方可交付使用。

3.如因乙方施工质量问题导致的工程事故，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

五、安全生产与文明施工

1.乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全。制定安全施工措施并严格执行。

2.乙方负责施工现场的文明施工，保持施工现场整洁有序。对施工现场产生的废弃物、噪音等应按照相关规定进行处理。

3.如因乙方违反安全生产和文明施工规定导致的安全事故和损失，乙方应承担相应的法律责任和经济损失。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲乙双方应严格遵守本合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。

2.乙方施工质量不符合合同约定或国家铁路建设相关规范时，甲方有权要求乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

3.如因乙方原因导致工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金。如延期导致甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方相应的经济损失。

4.甲方未按合同约定支付工程款的，应按日向乙方支付违约金。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：__________________（盖章）

法定代表人：__________________

委托代理人：__________________

日期：______年______月______日

篇2

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXX铁路局

乙方（承包方）：XXX建设有限公司

鉴于甲方需要完成某项铁路建设工程，经过合法招标，决定委托乙方承担该工程的施工任务。为明确双方的权利和义务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXX铁路建设工程；

2.工程地点：XXXX；

3.工程内容：包括铁路线路、桥梁、隧道、站场及相关配套设施的施工；

4.工程规模：具体工程量及规模详见施工图纸及工程量清单。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日；

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日；

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.合同总价：人民币XXXX万元（大写：XXXX万元整）；

2.支付方式：按照工程进度进行支付，具体支付细节另行签订补充协议。

四、工程质量标准及验收

1.工程应按照国家和行业相关技术标准进行施工；

2.乙方应按照工程设计及施工图纸要求完成施工任务，保证工程质量；

3.工程完工后，双方应按照相关规定进行验收，验收合格后办理竣工验收手续。

五、安全生产与环境保护

1.乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工