施工公司变更合同范本7篇.docx

施工公司变更合同范本7篇

篇1

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就施工公司变更事宜达成如下协议：

一、合同变更内容

1.变更原因：[变更原因说明]

2.变更内容：[具体变更内容，如工程内容、工程量、工程造价、工期、付款方式等]

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）甲方有权要求乙方按照变更后的合同内容履行施工义务。

（2）甲方应按时向乙方支付工程款项。

（3）甲方应提供必要的施工条件和支持。

2.乙方的权利和义务：

（1）乙方有权要求甲方按照变更后的合同内容支付工程款项。

（2）乙方应按时向甲方交付符合要求的工程成果。

（3）乙方应保证施工质量，按照设计要求和技术标准施工。

三、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按时支付工程款项的，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。

（2）甲方未提供必要施工条件和支持的，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方未按时交付工程成果的，甲方有权要求乙方支付逾期交付违约金。

（2）乙方施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

四、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的顺利进行。

2.法院判决生效后，一方不履行判决义务的，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应当积极履行义务，配合法院的执行工作。如被执行人拒不履行义务的，将依法承担相应的法律责任。

五、合同生效条件及时间

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款已经协商一致并无异议。合同一旦生效，双方应严格遵守合同条款，不得擅自变更或解除。如一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的实际损失。

篇2

施工合同变更协议

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

鉴于以下情况：

1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《施工合同》，约定乙方为甲方进行某工程项目施工。

2.在合同履行过程中，甲方需要对部分工程内容进行变更。

3.乙方已同意进行合同变更，并就变更内容进行了详细讨论。

现经双方友好协商，达成如下合同变更协议：

一、变更内容

1.甲方需要对原合同中的部分工程内容进行调整，具体调整内容详见附件一。

2.乙方同意按照甲方调整后的工程内容进行施工，并确保施工质量与进度。

二、合同价款

1.本次合同变更导致部分工程内容增加，合同总价款相应调整为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

2.甲方同意在合同签订后XX日内向乙方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。剩余XX%的款项将在工程竣工验收合格后XX日内一次性支付给乙方。

三、工期

1.本次合同变更不影响原合同约定的工期，乙方应按照调整后的工程内容在合同签订后尽快开工，并在约定的工期内完成施工任务。

2.如因甲方原因导致工期延误，乙方不承担责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、质量保证

1.乙方应确保本次施工的质量符合国家相关标准和甲方要求，如因施工质量问题导致返工或维修，乙方应承担相应的责任。

2.在施工过程中，乙方应接受甲方的质量监督和检查，对于甲方提出的质量问题，乙方应及时整改。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付合同款项，甲方应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。具体违约责任详见原合同相关条款。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决过程中，除双方另有约定外，双方仍应继续履行本合同未涉争议的其他部分。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同