模板工程劳务分包合同(单价包干范本)6篇.docx

模板工程劳务分包合同(单价包干范本)6篇

篇1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就模板工程的劳务分包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包范围：

二、合同工期

1.乙方应根据甲方的施工进度计划，按时完成模板工程的劳务分包任务。

2.如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付方式

1.甲方采用单价包干的方式向乙方支付劳务费用。具体单价及支付节点如下：

（1）基础工程单价：元/平方米；支付节点：基础工程完成并验收合格后支付。

（2）主体工程单价：元/平方米；支付节点：主体工程完成并验收合格后支付。

（3）装饰工程单价：元/平方米；支付节点：装饰工程完成并验收合格后支付。

2.甲方应在每个支付节点前对乙方完成的工程量进行验收，并确保验收合格。如验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，并重新约定验收时间。

3.乙方应提供完整的结算资料，甲方在收到结算资料后14个工作日内完成结算审核。结算审核完成后，甲方应支付乙方剩余的劳务费用。

四、质量标准及验收

1.乙方应严格按照施工图纸及施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。

2.甲方应在每个施工节点前对乙方的施工质量进行检查。如施工质量不符合合同约定及国家相关标准，甲方应书面通知乙方整改，并重新约定验收时间。

3.工程竣工验收时，乙方应提供完整的竣工验收资料。甲方在收到竣工验收资料后14个工作日内完成竣工验收。如竣工验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，并重新约定竣工验收时间。

五、安全施工及文明施工

1.乙方应严格遵守安全生产及文明施工的有关规定，确保施工过程中的安全及文明施工。

2.甲方有权对乙方的安全施工及文明施工进行检查。如乙方存在安全隐患或文明施工不符合要求，甲方应书面通知乙方整改。

3.乙方在整改过程中应确保不影响施工进度和质量。如因整改影响施工进度和质量，乙方应承担相应的违约责任。

六、违约责任

1.如因甲方原因未按合同约定支付劳务费用，甲方应按日向乙方支付逾期付款违约金。违约金金额为应付未付金额的万分之五。如违约金金额超过合同总金额的百分之五，则甲方应在达到该比例后及时向乙方支付违约金。

2.如因乙方原因未按合同约定完成施工任务或施工质量不符合合同约定及国家相关标准，乙方应按日向甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的千分之一。如违约金金额超过合同总金额的百分之十，则乙方应在达到该比例后及时向甲方支付违约金。同时，乙方应承担继续履行或采取补救措施的违约责任。

3.如因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。如协商不成，双方均可向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行各自的责任和义务。判决结果出来后，败诉方应承担相应的法律责任和费用。

七、争议解决及管辖法院

1.如双方在执行合同过程中发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行各自的责任和义务。判决结果出来后，败诉方应承担相应的法律责任和费用。

篇2

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的模板工程劳务分包给乙方事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

二、分包范围及内容

1.分包范围：[分包范围]

2.分包内容：[分包内容]

三、合同工期

1.开工日期：[开工日期]

2.竣工日期：[竣工日期]

3.合同工期：[合同工期]

四、单价包干及结算方式

1.单价包干：本合同采用单价包干的方式，即乙方按照甲方提供的单价进行劳务分包，单价包含但不限于以下内容：[单价包干内容]

2.结算方式：乙方每月向甲方提交已完成工程的结算报告，甲方在收到结算报告后[结算周期]内完成审核并支付款项。结算时，乙方需提供相应的票据和凭证。

五、质量保证

1.乙方需按照甲方提供的质量标准和技术要求，进行模板工程的劳务分包。

2.甲方有权对乙方的施