情势变更原则在建设工程施工合同中的适用6篇.docx

情势变更原则在建设工程施工合同中的适用6篇

篇1

建设工程施工合同变更协议

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国民法典》及建设工程施工合同的有关规定，本着公平、公正、诚信的原则，就建设工程施工合同中的情势变更原则达成如下协议：

一、协议背景

1.因不可抗力因素导致建设工程施工合同无法按时履行，给双方造成了严重的损失和影响。

2.双方同意根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，对建设工程施工合同进行变更，以应对当前情况并保障双方的合法权益。

二、协议内容

1.变更原因：由于不可抗力因素，导致原合同无法按时履行。具体不可抗力因素包括但不限于以下方面：自然灾害、政府政策调整、社会突发事件等。

2.变更内容：双方同意对建设工程施工合同进行如下变更：

（1）工期顺延：原合同约定的工期因不可抗力因素而顺延，具体顺延时间根据不可抗力因素的具体情况而定。

（2）价款调整：原合同约定的价款因不可抗力因素而调整，具体调整幅度和方式根据不可抗力因素的具体情况而定。

（3）施工内容变更：因不可抗力因素导致原合同约定的施工内容无法按时履行，双方同意对施工内容进行如下变更：_________。

3.双方责任：

（1）甲方应按时向乙方支付变更后的价款，并保障乙方的施工环境。

（2）乙方应按时向甲方交付符合变更后施工内容的工程成果，并保障工程质量。

三、违约责任

1.甲方如未按时向乙方支付变更后的价款，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下方面：支付违约金、赔偿损失等。

2.乙方如未按时向甲方交付符合变更后施工内容的工程成果，应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于以下方面：支付违约金、赔偿损失等。

四、争议解决

1.双方应友好协商解决建设工程施工合同变更过程中的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或诉讼法院为：_________。

2.争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规和规定，积极配合仲裁机构或诉讼法院的工作，确保争议得到公正、公平的处理。

五、其他条款

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（发包人）：_________（签字盖章）

乙方（承包人）：_________（签字盖章）

日期：_________

篇2

建设工程施工合同变更协议

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国民法典》及其相关司法解释的规定，鉴于建设工程施工合同的特殊性，为明确双方在合同变更过程中的权利和义务，特签订本协议。

一、情势变更原则

1.1本协议中的情势变更原则，是指在建设工程施工合同履行过程中，因不可归责于双方的原因导致合同基础条件发生变化，使得原合同无法继续履行或者继续履行会显失公平的，双方可以协商对合同进行变更。

1.2甲方和乙方在签订本协议时，已经充分考虑到建设工程施工过程中可能出现的各种风险，并愿意在出现风险时，按照本协议约定，共同应对，合理分担风险。

二、合同变更事由

2.1因以下原因，导致建设工程施工合同无法继续履行的，双方可以协商变更合同：

1.法律法规发生变化；

2.建设单位需求变更；

3.设计方案调整；

4.不可抗力因素；

5.其他双方约定可以变更合同的情况。

2.2甲方和乙方在协商变更合同时，应当遵循公平、公正的原则，确保变更后的合同能够合理分担风险，并保障双方的合法权益。

三、合同变更内容

3.1甲方和乙方协商确定变更合同的内容包括但不限于以下几个方面：

1.工程的变更范围；

2.工程的变更内容；

3.工程的变更期限；

4.工程的变更费用；

5.其他双方约定需要变更的内容。

3.2甲方和乙方在协商变更合同时，应当明确约定变更后的合同生效时间，并确保变更后的合同能够得到有效执行。

四、违约责任

4.1甲方和乙方在履行变更后的合同时，应当遵循诚实信用的原则，确保合同的履行符合法律法规和合同约定。

4.2甲方和乙方在协商变更合同时，应当明确约定违约责任和赔偿标准，确保双方的权益得到保障。

五、争议解决

5.1甲方和乙方在履行变更后的合同时，如发生争议，应当首先通过友好协商解决。协商不成的