分包合同免责协议7篇.docx

分包合同免责协议7篇

篇1

甲方（发包方）：[公司名称]

乙方（承包方）：[公司名称]

鉴于甲方需要将某项工程分包给乙方，为了明确双方的权利和义务，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程期限：[工程期限]

二、合同条款

1.甲方责任

甲方需按照合同约定向乙方支付工程款项，并协调解决施工过程中出现的问题。甲方应确保施工场地的安全，为乙方提供必要的安全保障。

2.乙方责任

（1）乙方需按照合同约定完成工程施工任务，确保施工质量符合甲方要求。乙方应严格遵守施工规范，确保施工过程的安全。

（2）乙方应对施工场地的安全负责，采取有效措施防止事故发生。如因乙方原因造成事故，乙方应承担全部责任。

3.违约责任

（1）如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

（2）如乙方未按照合同约定完成工程施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

4.免责条款

（1）因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方，并提供相关证明材料。

（2）乙方在施工过程中，如遇甲方未告知的地下管线、文物等障碍物，导致施工无法继续进行的，乙方不承担违约责任。但甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

5.争议解决

如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、其他条款

1.合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除，应达成书面协议。

2.保密条款

双方应对本合同内容及施工过程中涉及的技术资料、商业秘密等保密信息保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

3.适用法律与管辖法院

本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的争议，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期为工程竣工验收之日起至保修期结束之日止。

4.在合同履行过程中，如遇法定节假日或特殊情况，双方可协商调整施工期限和付款方式等。但应签订书面协议予以确认。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（分包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将部分工程分包给乙方的事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、分包范围及内容

1.分包范围：_________

2.分包内容：_________

三、合同价格及支付方式

1.合同价格：_________元。本价格为固定价格，包含完成本合同所有工程内容的费用，乙方不得要求甲方额外支付任何费用。

2.支付方式：_________。具体支付时间、金额和方式如下：_________。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后_________天内完成本合同所有工程内容。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。如有必要，乙方应调整施工进度计划，以确保按时完成施工任务。

五、质量保证及验收标准

1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，以及甲方施工合同的要求。

2.验收标准：_________。甲方应在收到乙方提交的验收申请后_________天内组织验收。如有需要，甲方可委托第三方进行验收。

六、安全施工及文明施工要求

1.乙方应制定详细的安全施工和文明施工方案，并严格按照方案执行。确保施工现场安全、整洁、有序。

2.乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，以及甲方施工合同的要求。如因乙方原因造成安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失

1.乙方如未能按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定，应承担违约责任。甲方有权要求乙方赔