2024版建筑工程施工合同工期延误赔偿计算方法.docx

2024版建筑工程施工合同工期延误赔偿计算方法

本合同目录一览

第一条定义与术语

1.1工期延误

1.2赔偿计算方法

1.3相关日期与时间

第二条工期延误的责任认定

2.1甲方责任导致的工期延误

2.2乙方责任导致的工期延误

2.3不可抗力因素导致的工期延误

第三条工期延误的赔偿计算

3.1甲方责任导致的工期延误赔偿

3.1.1延误天数的计算

3.1.2赔偿金额的计算

3.2乙方责任导致的工期延误赔偿

3.2.1延误天数的计算

3.2.2赔偿金额的计算

3.3不可抗力因素导致的工期延误赔偿

3.3.1延误天数的计算

3.3.2赔偿金额的计算

第四条工期延误赔偿的支付方式

4.1赔偿金额的支付时间

4.2赔偿金额的支付方式

第五条工期延误赔偿的争议解决

5.1双方协商解决

5.2第三方调解

5.3法律途径

第六条合同的生效、变更与终止

6.1合同的生效条件

6.2合同的变更

6.3合同的终止

第七条合同的解释与适用法律

7.1合同的解释

7.2适用法律

第八条双方的权利与义务

8.1甲方的权利与义务

8.2乙方的权利与义务

第九条保密条款

9.1保密信息的定义

9.2保密责任的履行

9.3保密信息的例外

第十条违约责任

10.1甲方违约责任

10.2乙方违约责任

第十一条争议解决

11.1争议的解决方式

11.2争议解决的时间限制

第十二条合同的修改与补充

12.1合同的修改

12.2合同的补充

第十三条通知与送达

13.1通知的方式

13.2送达的时间与地点

第十四条其他条款

14.1合同的完整性与互斥性

14.2合同的继承与转让

14.3合同的废止与替代

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语

1.1工期延误

为本合同所述工期延误，是指自合同约定的工程竣工日期起至实际完成工程之日止，实际工期超过合同约定的工期的情形。

1.2赔偿计算方法

赔偿计算方法是指按照本合同约定的标准和程序，计算因工期延误产生的赔偿金额的方法。

1.3相关日期与时间

(1)合同开始日期：本合同双方签字之日起。

(2)合同竣工日期：按照本合同约定的工程进度计划，工程全部竣工的日期。

(3)实际完成日期：工程按照合同约定全部完成，并通过甲方验收合格的日期。

第二条工期延误的责任认定

2.1甲方责任导致的工期延误

因甲方违反合同约定，导致工程不能按照约定的工期完成，甲方应承担由此产生的工期延误赔偿责任。

2.2乙方责任导致的工期延误

因乙方违反合同约定，导致工程不能按照约定的工期完成，乙方应承担由此产生的工期延误赔偿责任。

2.3不可抗力因素导致的工期延误

不可抗力因素导致工期延误的，双方互不承担赔偿责任。但甲方应积极采取措施，减少不可抗力因素的影响，尽快恢复施工。

第三条工期延误的赔偿计算

3.1甲方责任导致的工期延误赔偿

3.1.1延误天数的计算

甲方责任导致的工期延误天数，按照实际延误的日期计算。

3.1.2赔偿金额的计算

甲方应按照合同价款的千分之五乘以延误天数向乙方支付赔偿金。

3.2乙方责任导致的工期延误赔偿

3.2.1延误天数的计算

乙方责任导致的工期延误天数，按照实际延误的日期计算。

3.2.2赔偿金额的计算

乙方应按照合同价款的千分之五乘以延误天数向甲方支付赔偿金。

3.3不可抗力因素导致的工期延误赔偿

3.3.1延误天数的计算

不可抗力因素导致的工期延误天数，按照实际延误的日期计算。

3.3.2赔偿金额的计算

双方互不承担赔偿责任。

第四条工期延误赔偿的支付方式

4.1赔偿金额的支付时间

甲方责任导致的工期延误赔偿，甲方应在收到乙方提交的工期延误赔偿计算书后的十五日内，向乙方支付赔偿金。

乙方责任导致的工期延误赔偿，乙方应在收到甲方提交的工期延误赔偿计算书后的十五日内，向甲方支付赔偿金。

4.2赔偿金额的支付方式

赔偿金通过银行转账方式支付。

第五条工期延误赔偿的争议解决

5.1双方协商解决

双方应友好协商解决工期延误赔偿争议。

5.2第三方调解

如双方协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3法律途径

如双方同意调解，调解不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第六条合同的生效、变更与终止

6.1合同的生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2合同的变更

合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。

6.3合同的终止

本合同在工程竣工验收合格，并完成所有结算手续后终止。

第八条双方的权利与义务

8.1甲方的权利与义务

(1)甲方应按照合同约定的时间和质量要求提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施。

(2)甲方应按照约定的时