额外协议书7篇.docxVIP

额外协议书7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于：

1.甲方和乙方于_________年_________月_________日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），乙方已按照主合同的约定完成了施工任务，并已竣工验收。

2.甲方和乙方在履行合同过程中，针对具体施工事项，签订了多份补充协议，这些补充协议是主合同的重要组成部分，双方应共同遵守。

3.为进一步明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，双方同意签订本额外协议书，对主合同及补充协议中未涉及的事项进行补充约定。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、合同价款及支付方式

1.本额外协议书的合同价款为人民币_________元整（￥_________），其中，甲方支付人民币_________元整（￥_________），乙方支付人民币_________元整（￥_________）。

2.支付方式：双方同意采用银行转账方式支付合同价款，具体支付时间和金额如下：

（1）甲方在签订本额外协议书后7个工作日内，向乙方支付人民币_________元整（￥_________）；

（2）乙方在收到甲方支付的款项后，向甲方提供相应的发票和收据；

（3）剩余款项人民币_________元整（￥_________），甲方在竣工验收合格后支付。

三、工期及进度要求

1.乙方应在签订本额外协议书后，按照甲方的要求，立即组织人员进场施工。

2.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。如有特殊情况，需提前向甲方书面说明原因，并制定相应的补救措施。

3.甲方有权对施工进度进行监督，如乙方施工进度缓慢或存在质量问题，甲方有权要求乙方立即整改。

四、质量保证及验收标准

1.乙方应确保施工质量符合国家和地方相关标准，以及主合同和补充协议中的约定。

2.甲方有权对施工质量进行监督，如乙方施工质量存在问题，甲方有权要求乙方立即整改。

3.乙方应在施工完成后，按照甲方要求提交验收申请，并提供完整的验收资料。甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。

五、违约责任及赔偿标准

1.双方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。

2.因乙方的过错导致工期延误或施工质量问题，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3.因甲方的过错导致工期延误或施工质量问题，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的一切损失。

六、争议解决方式及管辖法院

1.如双方在本额外协议书的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本额外协议书受中华人民共和国法律管辖。如因本额外协议书产生的争议在协商过程中发生任何纠纷或争议，双方同意提交给有管辖权的人民法院进行审理。如果双方无法就管辖法院达成一致意见，则管辖法院为_________人民法院。管辖法院将根据《中华人民共和国民诉法》的有关规定进行确定。如果法律适用存在疑问或者存在不可预见的法律变更情况导致双方无法履行本协议书的约定，则双方应根据《中华人民共和国合同法》的规定协商解决相关事宜。如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

篇2

甲方（出让方）：_________

乙方（受让方）：_________

鉴于：

1.甲方和乙方于_________年_________月_________日签订了《_________合同》（以下简称“原合同”），约定了双方的权利和义务。

2.考虑到双方在实际履行合同过程中可能会遇到一些额外的事项，为了确保合同的完整性和可操作性，双方决定签订一份额外的协议书。

3.双方经过友好协商，就额外协议书的内容达成了一致意见。

4.双方均有权签订本协议，并且本协议是双方真实意思的表示，不存在任何欺诈、胁迫或重大误解的情况。

5.双方同意本协议自签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。

6.双方同意本协议中的条款和条件应当遵守，并且应当尽力履行各自的义务。

7.双方同意本协议中的条款和条件具有优先于原合同的权利和义务。

8.双方同意本协议中的条款和条件不影响原合同的其他部分，原合同的其他部分仍然有效。

9.双方同意本协议中的条款和条件不得违反法律法规的规定，也不得损害第三