工程施工合同和施工合同6篇.docxVIP

工程施工合同和施工合同6篇

篇1

工程施工合同

合同编号：[合同编号]

甲方（发包方）：[甲方名称]

乙方（承包方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就本工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

二、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期顺延：如遇下列情况，经甲方确认后，工期可相应顺延：

（1）因不可抗力导致无法施工；

（2）因甲方原因造成停工；

（3）因设计变更导致工程量增加。

三、质量与验收

1.工程质量标准：执行《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准。

2.验收方式：按照施工图纸、技术规范和设计要求，对施工质量进行全面验收。

3.验收程序：

（1）施工完成后，乙方需提交验收申请；

（2）甲方组织验收小组进行初步验收；

（3）验收合格后，双方签署验收报告。

四、合同价款与支付

1.合同价款：人民币[合同价款]元整。

2.支付方式：银行转账。

3.支付节点：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%作为预付款；

（2）进度款：每月XX日，甲方根据乙方提供的上月施工进度和工程量，支付进度款；

（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付结算款。

五、违约责任

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付合同价款，需按日向乙方支付逾期付款违约金。违约金标准为合同价款的XX%。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务，需按日向甲方支付逾期交付违约金。违约金标准为合同价款的XX%。

六、争议解决

1.友好协商：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的其他义务。

2.诉讼解决：如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的其他义务。判决结果对双方具有法律约束力。

3.争议范围：本合同的争议范围包括合同内容的解释、履行过程中的变更、解除以及因违约而产生的赔偿责任等。任何与本合同无关的事项，双方应友好协商解决。

4.管辖法院：本合同的管辖法院为[管辖法院]。如双方发生争议，任何一方均可向该法院提起诉讼。法院做出的判决结果对双方具有法律约束力。在诉讼过程中，如涉及其他相关管辖问题，双方应尊重并遵守相关法律规定。

5.法律适用：本合同的法律适用为中华人民共和国法律、法规及规章。在争议解决过程中，如涉及其他相关法律适用问题，双方应尊重并遵守相关法律规定。在适用法律时，应遵循法律的效力等级和适用原则。如有法律冲突或空白之处，可参照相关司法解释或行业规定进行解释和处理。

篇2

甲方（发包方）：XXXX公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本工程施工事项协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：XXXX施工工程

工程地点：XXXX

建设规模：XXXX

二、合同双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务

1.甲方应向乙方提供施工所需的水、电等资源，并在施工期间保证资源的稳定供应。

2.甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保施工的合法性。

3.甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方的合法权益。

4.甲方应监督乙方的施工质量和进度，确保工程符合设计要求和标准。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量符合设计要求和标准。

2.乙方应合理安排施工进度，按时完成施工任务。

3.乙方应遵守施工过程中的安全规定，确保施工安全。

4.乙方应积极配合甲方的工作，及时解决施工过程中出现的问题。

三、合同工期

本工程施工合同自签订之日起生效，工期为XX天。如遇不可抗力因素影响工期，双方应友好协商解决。

四、工程质量及验收标准

本工程施工应按照国家相关标准和设计要求进行，质量等级为合格。验收标准按照相关行业规范和设计要求执行。

五、工