有关工程装潢合同范本8篇.docx

有关工程装潢合同范本8篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方装潢工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程内容：室内设计、施工及后期装饰等

4.工程期限：自合同签订之日起______天

二、工程要求

1.乙方需按照甲方要求进行室内设计，并经过甲方确认后方可施工。

2.乙方必须严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

3.乙方需做好施工现场的安全防护工作，确保施工期间的安全。

4.乙方需保护甲方原有的建筑结构及设施，如有损坏需承担相应责任。

三、工程价款及支付方式

1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2.支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%。

（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

四、工程期限及延误

1.工程期限自合同签订之日起______天。

2.如因甲方原因导致工程延误，乙方有权顺延工期。

3.如因乙方原因导致工程延误，乙方需承担违约责任，并支付相应的违约金。

五、工程保修

1.工程竣工后，乙方需提供一定期限的保修服务，保修期限为______年。

2.在保修期限内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方需免费维修。

3.保修期满后，乙方提供有偿维修服务。

六、违约责任

1.如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并追究甲方的违约责任。

2.如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。

3.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。

七、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

日期：____________________

乙方（承包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

日期：____________________

篇2

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

为明确双方的权利和义务，本着公平、公正、诚实守信的原则，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.工程规模：

5.工程造价：

二、施工期限

1.乙方必须严格按照甲方要求的工期完成全部工作。

2.甲方如有变更，应提前告知乙方，以便乙方调整工期。

三、工程质量

1.乙方应严格按照甲方提供的设计图纸和相关规范进行施工，确保工程质量。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，发现问题及时提出整改意见。

四、付款方式

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款。具体支付时间和金额详见合同附件。

2.乙方应在收到工程款后及时向甲方提供正式发票。

五、违约责任

1.甲方如未按时支付工程款或变更设计未提前告知乙方，导致乙方无法按时完成工作，甲方应承担违约责任。

2.乙方如未在规定工期内完成全部工作，且未得到甲方的同意，乙方应承担违约责任。

六、争议解决

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意将争议解决过程中涉及的仲裁裁决或法院判决的强制执行交由甲方所在地的人民法院管辖。

七、合同生效与终止