建筑抹灰劳务分包合同模板8篇.docx

建筑抹灰劳务分包合同模板8篇

篇1

发包方（甲方）：XXXX

承包方（乙方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就劳务分包事项，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利与义务。

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.承包范围：XXXX

二、工期

1.乙方进场日期：XXXX年XX月XX日

2.乙方工期：XXXX天（日历天）

3.工期计算方法：从乙方进场日开始计算工期。

三、工程质量要求及验收标准

1.工程质量要求：XXXX

2.验收标准：按国家相关的质量验收规范进行验收。

四、合同价款及结算方式

1.合同价款：根据工程的实际情况，双方协商确定合同价款为XX元/平方米（建筑面积）。

2.结算方式：按实际完成的建筑面积结算。

五、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权对乙方进行监督和检查，确保工程质量符合要求。

（2）甲方有权要求乙方在规定的时间内完成工作任务。

（3）甲方有义务向乙方提供必要的技术支持和指导。

（4）甲方有义务按时支付乙方的劳务费用。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权要求甲方按时支付劳务费用。

（2）乙方有权要求甲方提供必要的技术支持和指导。

（3）乙方有义务按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合要求。

（4）乙方有义务在规定的时间内完成工作任务。

六、违约责任及赔偿损失

1.甲方违约责任：如甲方未按时支付劳务费用或未提供必要的技术支持和指导，导致乙方无法按时完成工作任务或工程质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方的经济损失。

2.乙方违约责任：如乙方未按时完成工作任务或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的经济损失。

七、合同生效与终止

1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同终止：在合同规定的工期内，如因不可抗力或其他原因导致工程无法按时完成或工程质量不符合要求，双方可以协商终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。

八、争议解决方式

1.协商调解：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。

2.仲裁解决：如协商调解无法解决问题，双方同意将争议提交至相关仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。

3.诉讼解决：如仲裁结果仍无法解决问题，双方同意将争议提交至相关法院进行诉讼。诉讼判决具有法律效力，双方应履行判决结果。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，遵守相关法律法规的规定。同时，双方也应积极协商解决相关事宜，以减少诉讼带来的不必要损失。

九、其他未尽事宜及补充条款如下：XXXX。

篇2

甲方（用人单位）：XXX公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXXXXX

乙方（劳动者）：XXXXXX

性别：XXXXXX

年龄：XXXXXX

身份证号码：XXXXXX

住址：XXXXXX

鉴于甲方是一家合法注册的建筑公司，因业务需要，决定将其建筑抹灰工程分包给乙方完成。乙方具备相应的劳动技能和经验，愿意承担该工程的施工任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下分包合同协议：

一、工程概况

1.工程名称：建筑抹灰工程

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：建筑内外墙抹灰、地面抹灰等

4.承包范围：按甲方提供的施工图纸及说明进行施工

5.承包方式：包工包料，乙方自行采购抹灰材料并负责施工

二、合同工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：XX天

三、双方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）提供施工图纸及技术交底，确保施工顺利进行。

（2）负责现场质量监督和验收工作，确保工程质量符合要求。

（3）按时支付乙方劳务费用，确保乙方权益得到保障。

2.乙方权利和义务

（1）严格按照施工图纸及技术交底进行施工，确保工程质量符合要求。

（2）合理安排施工进度，按时完成施工任务。

（3）遵守甲方现场管理规定，确保施工安全有序进行。

（4）自行承担采购抹灰材料的费用。

四、质量保证