装修合同房屋装修合同简易模板8篇.docxVIP

装修合同房屋装修合同简易模板8篇

篇1

一、合同当事人

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

二、工程概况

1.工程地点：

2.工程承包方式：

3.工程期限：

4.工程价款：

三、工程实施

1.甲方责任：

（1）甲方需及时提供工程所需的设计图纸、技术要求等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。

（2）甲方需按照合同约定支付工程进度款，确保工程的顺利进行。

（3）甲方需为乙方提供必要的工作条件和支持，确保工程的顺利完成。

2.乙方责任：

（1）乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，认真组织施工，确保工程质量符合合同约定。

（2）乙方需制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。在施工过程中，乙方需严格遵守施工进度计划，确保工程按时完成。

（3）乙方需对施工过程中的安全问题负责，确保施工过程中不发生人身伤害和财产损失事故。

四、工程质量与验收

1.工程质量标准：

2.验收标准：

3.验收方法：

4.验收时间：

五、工程价款与支付

1.工程价款总额：

2.支付方式：

3.支付时间：

4.支付比例：

六、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方如未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。因此造成的工期延误和损失，由甲方承担。

（2）甲方如擅自变更施工要求或违反其他合同义务，导致乙方遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任：

（1）乙方如未按照合同约定完成施工任务，导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

（2）乙方如施工质量不符合合同约定或存在其他违约行为，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中不涉及争议的其他部分。

2.争议解决过程中涉及的鉴定、评估等费用由双方协商承担。如最终确定由违约方承担违约责任，则相关费用由违约方承担。

3.争议解决过程中涉及的仲裁裁决或法院判决对双方具有法律约束力，双方应自觉履行裁决或判决结果。如有违反，将依法承担相应的法律责任。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效之日起，双方应认真履行合同约定，确保工程的顺利完成。

2.合同终止的条件及程序：在合同履行过程中，如发生以下情形之一时，合同终止：一是双方协商一致解除合同；二是因不可抗力导致合同无法继续履行；三是合同期限届满且双方未续签合同。合同终止时，双方应按照国家法律法规和合同约定进行结算和清理工作。如有违约行为发生，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给守约方造成的合理损失。

篇2

甲方（委托方）：_________，身份证号码：_________

乙方（施工方）：_________，身份证号码：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方对甲方所有的房屋进行装修施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：房屋装修

2.工程地点：_________

3.承包范围：_________

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：自本合同签订之日起_________天内完成

二、甲方工作

1.向乙方提供施工所需的水、电等资源，并说明使用注意事项。

2.对工程质量、进度进行监督检查，提出合理要求。

3.办理施工所涉及申请手续，保证乙方顺利施工。

4.负责协调现场各工种之间的配合工作。

5.负责材料进场验收及竣工验收。

三、乙方工作

1.负责提供装修材料及施工设备，确保材料质量可靠、设备性能稳定。

2.严格按照施工图纸和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。

3.遵守施工安全规范，加强施工现场管理，确保施工安全。

4.按合同规定的时间完成施工任务，如遇不可抗力因素，需及时通知甲方，并积极采取措施减少损失。

5.负责竣工验收后的保修工作，保修期为_________年。

四、材料供应及设备管理

1.甲方提供的材料，乙方应妥善保管，不得浪费、丢失。

2.乙方采购的材料，应报甲方认可，采购单应报甲方备案。

3.乙方