原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
最新建筑工程施工合同(2024版)
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1施工单位基本信息
1.2投资单位基本信息
2.工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程类别
2.5工程合同工期
3.工程质量要求
3.1质量标准
3.2质量保证措施
4.工程价款及支付方式
4.1工程总价
4.2预付款
4.3进度款支付
4.4结算与竣工结算
4.5逾期付款违约责任
5.工程进度安排
5.1工程进度计划
5.2进度调整及延误责任
6.施工组织与管理
6.1施工组织设计
6.2施工现场管理
6.3安全生产管理
7.材料设备供应与管理
7.1材料设备供应方式
7.2材料设备质量要求
7.3材料设备验收及保管
8.施工现场环境保护
8.1环境保护措施
8.2环境保护责任
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.2争议解决程序
10.合同生效与解除
10.1合同生效条件
10.2合同解除条件
11.合同变更与补充
11.1合同变更程序
11.2合同补充条款
12.违约责任
12.1违约行为
12.2违约责任承担
13.合同终止与解除
13.1合同终止条件
13.2合同解除程序
14.其他约定事项
14.1不可抗力条款
14.2法律法规适用
14.3通知与送达
14.4合同附件
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1施工单位基本信息
施工单位名称：
施工单位法定代表人：
施工单位注册资本：
施工单位注册地址：
施工单位资质等级：
1.2投资单位基本信息
投资单位名称：
投资单位法定代表人：
投资单位注册资本：
投资单位注册地址：
2.工程概况
2.1工程名称
工程名称：住宅小区
2.2工程地点
工程地点：市区街道
2.3工程规模
建筑面积：100000平方米
占地面积：50000平方米
2.4工程类别
住宅及配套设施工程
2.5工程合同工期
合同工期：12个月
3.工程质量要求
3.1质量标准
本工程质量应达到国家规定的《建筑工程施工质量验收统一标准》及有关专业质量验收规范的要求。
3.2质量保证措施
施工单位应建立健全质量保证体系，确保工程质量达到合同约定标准。
4.工程价款及支付方式
4.1工程总价
工程总价：人民币伍仟万元整（￥500,000,000.00）
4.2预付款
预付款比例：合同价的10%，人民币伍佰万元整（￥50,000,000.00）
4.3进度款支付
进度款支付比例：每月完成工程量的5%，每月支付一次
4.4结算与竣工结算
结算：工程完成后，施工单位应在规定时间内向投资单位提交结算资料，投资单位应在收到结算资料后30日内完成审核并支付结算款。
竣工结算：工程竣工后，施工单位应在规定时间内提交竣工结算报告，投资单位应在收到报告后60日内完成审核并支付竣工结算款。
4.5逾期付款违约责任
逾期付款违约金：按每日万分之五计收，直至付款完毕。
5.工程进度安排
5.1工程进度计划
工程进度计划应包含各阶段工期、工程量、质量要求等，由施工单位制定并报投资单位批准。
5.2进度调整及延误责任
如遇不可抗力或其他非施工单位原因导致工期延误，应按实际延误时间予以顺延，并书面通知投资单位。因施工单位原因导致工期延误，应承担相应责任。
6.施工组织与管理
6.1施工组织设计
施工单位应编制施工组织设计，明确施工方案、进度安排、质量保证措施等，报投资单位批准。
6.2施工现场管理
施工单位应建立健全施工现场管理制度，确保施工现场安全、文明、整洁。
6.3安全生产管理
施工单位应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。
8.施工现场环境保护
8.1环境保护措施
施工单位应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施，防止或减少施工过程中对环境的影响。
8.2环境保护责任
8.2.1施工单位负责施工现场的环境保护，包括但不限于噪声控制、粉尘控制、废水处理、废弃物处理等。
8.2.2施工单位应设置环境保护设施，如隔音墙、喷淋系统、沉淀池等，确保施工过程中污染物排放达标。
8.2.3施工单位应定期对施工现场进行环境监测，确保环境保护措施的有效性。
9.争议解决
9.1争议解决方式
9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。
9.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
9.2争议解决程序
9.2.1双方应在争议发生后30日内，以书面形式向对方提出解决争议的请求。
9.2.2接收方应在收到争议请求后15日内给予答复，并开始协商解决。
10.合同生效与解除
10.1合同
文档评论（0）