通用版建筑安装工程合同样式6篇.docxVIP

通用版建筑安装工程合同样式6篇

篇1

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：XXXXXX工程

二、工程地点：XXXXXX

三、建筑面积：XXXXXX平方米

四、工程内容：土建施工及安装工程

五、承包范围：详见施工图纸及工程量清单

第二条合同工期

一、合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。

二、开工日期：以甲方开工报告为准。

三、延期开工：乙方因故不能按约定日期开工，应提前X天以书面形式通知甲方，经甲方同意后工期可顺延。

四、暂停施工：甲方认为确需暂停施工时，应提前X天以书面形式通知乙方，经甲乙双方同意后工期可顺延。

五、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期可以顺延：

1.甲方未能按约定提供图纸、开工条件；

2.甲方未能按时支付款项和履行自己的义务；

3.重大设计变更；

4.不可抗力；

5.其他非乙方原因。

六、工期提前：乙方提前完成合同约定施工内容，经甲方验收合格，予以结算。

第三条工程合同价款及支付方式

一、合同价款：本合同工程款为人民币（大写）XXXXXX元（￥XXXXXX）。

二、支付方式：

1.本合同签订后，甲方支付合同价款的XX%，即人民币（大写）XXXXXX元（￥XXXXXX）作为预付款。

2.乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同价款的XX%，即人民币（大写）XXXXXX元（￥XXXXXX）。同时乙方需提供等额合法票据。

3.剩余合同价款的XX%，即人民币（大写）XXXXXX元（￥XXXXXX）作为质保金，甲方在扣除应由乙方支付的各项费用后，X年内付清。

三、工程变更：如发生工程变更，变更价款根据变更部分占合同总价的比重，按以下方式结算：

1.变更部分占合同总价比重在XX%以内（含XX%），结算时不变更合同总价。乙方需提供等额合法票据。

2.变更部分占合同总价比重超出XX%，甲方根据实际变更情况，经与乙方协商后，可调整合同总价。结算时以调整后的合同总价为准。乙方需提供等额合法票据。

四、所有款项的支付方式均采用银行转账方式支付。

五、乙方应提供收款人的银行账号信息，因乙方提供的信息有误导致款项无法到账的，甲方不承担任何责任。

六、如甲方未能按时支付款项，乙方需向甲方出具书面付款申请，甲方在收到申请后的X个工作日内予以支付。如甲方未能按时支付，乙方有权停工，停工期间的经济损失由甲方承担。

七、如乙方因自身原因未能按时完成施工内容，甲方有权在应付乙方的款项中扣除相应比例的款项作为违约金。具体扣除比例及金额由甲乙双方协商确定。

八、如因甲方原因导致工程停工或延期，甲方应承担相应的经济责任，包括但不限于赔偿乙方的经济损失等。具体责任及金额由甲乙双方协商确定。

九、本合同中所有涉及款项的支付均需遵循国家相关法律法规的规定，如因违反规定导致的纠纷或损失，由责任方自行承担。

十、本合同中所有涉及款项的支付均需以正式发票或合法收据为依据，乙方需在每次申请付款前提供相应的票据。如因票据问题导致的纠纷或损失，由责任方自行承担。

十一、如甲乙双方在款项支付方面发生争议，应首先通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条工程质量和检查验收

一、工程质量应达到设计要求及国家现行有关规范标准。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方需负责返工维修，并承担相应的经济责任。具体责任及金额由甲乙双方协商确定。

二、甲方在施工过程中，有权对乙方的施工质量进行监督和检查。如发现质量问题，甲方有权要求乙方停工整改；整改合格后方可继续施工。乙方需无条件配合甲方的监督检查工作。

三、工程验收应按国家现行有关规范标准

篇2

发包方（甲方）：_________，住所：_________，联系方式：_________。

承包方（乙方）：_________，住所：_________，联系方式：_________。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承