停车场施工合同2024年通用.docxVIP

停车场施工合同2024年通用

本合同目录一览

1.1项目概况

1.2施工单位与业主

1.3施工地点与工期

1.4施工范围与内容

1.5施工图纸与技术要求

1.6施工质量标准

1.7施工进度安排

1.8材料供应与验收

1.9工程款支付方式

1.10施工安全与环保

1.11施工变更与索赔

1.12争议解决

1.13合同解除与终止

1.14合同生效与终止

1.15其他约定

第一部分：合同如下：

第一条项目概况

1.1项目名称：停车场施工项目

1.2项目地点：[具体地址]

1.3项目业主：[业主名称]

1.4项目施工单位：[施工单位名称]

1.5项目总投资：[总投资金额]

1.6项目规模：[停车场面积、停车位数量等]

1.7项目功能：[停车场主要用途及设施配置]

第二条施工单位与业主

2.1施工单位承诺按照合同约定，按时、按质、按量完成停车场施工任务。

2.2业主承诺按照合同约定支付工程款，并提供必要的施工条件。

第三条施工地点与工期

3.1施工地点：[具体施工地址]

3.2工程开工日期：[具体日期]

3.3工程竣工日期：[具体日期]

3.4工期延误责任：如因施工单位原因造成工期延误，由施工单位承担相应责任；如因业主原因造成工期延误，业主应给予施工单位合理的工期延长。

第四条施工范围与内容

4.1施工单位负责完成停车场土建、路面、照明、排水、消防等设施的建设。

4.2施工单位负责按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。

4.3施工单位负责提供施工所需的设备、材料和技术人员。

第五条施工图纸与技术要求

5.1施工单位应严格按照审批通过的施工图纸进行施工。

5.2施工单位应按照国家相关技术规范、标准和设计要求进行施工。

5.3施工单位应确保施工过程中各项技术指标的符合性。

第六条施工质量标准

6.1施工单位应确保工程质量达到国家质量标准。

6.2施工单位应建立健全质量管理体系，确保施工过程中质量控制的连续性和有效性。

6.3业主有权对工程质量进行监督检查，施工单位应予以配合。

第七条材料供应与验收

7.1施工单位应按照合同约定，提供符合质量要求的建筑材料。

7.2材料供应商应提供产品合格证明、检验报告等相关文件。

7.3业主有权对进场材料进行验收，验收不合格的材料不得用于施工。

7.4施工单位应负责材料的保管和合理使用，确保材料不损坏、不丢失。

第一部分：合同如下：

第八条工程款支付方式

8.1业主应按合同约定的时间和比例支付工程款。

8.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%作为预付款。

8.1.2进度款：每个支付节点完成后，支付已完成工程量的80%。

8.1.3验收款：工程验收合格后，支付剩余工程量的10%。

8.1.4竣工结算款：工程竣工结算后，支付结算金额的剩余部分。

8.2支付方式：采用银行转账方式进行支付。

第九条施工安全与环保

9.1施工单位应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。

9.2施工单位应制定安全生产管理制度，并落实到位。

9.3施工单位应采取有效措施，防止施工现场的噪音、粉尘、废水等对环境造成污染。

9.4业主应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时通知施工单位整改。

第十条施工变更与索赔

10.1施工过程中如遇设计变更、工程量增减等情况，双方应协商一致后，由施工单位提出变更申请，业主确认后进行变更。

10.2施工单位因业主原因导致工程量增减、工期延误等，有权提出索赔，索赔金额应经双方确认后支付。

10.3索赔申请应在事件发生后10个工作日内提出，逾期不予受理。

第十一、十二条争议解决

11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

11.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三、十四条合同解除与终止、合同生效与终止

13.1.1另一方严重违约，经催告后仍未改正；

13.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

13.1.3合同约定的其他解除条件。

13.2合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。

14.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.2合同终止：合同终止后，双方应按约定办理结算手续，并相互出具证明。

第二部分：第三方介入后的修正

第一条第三方概念界定

1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或中介服务的自然人、法人或其他组织。

1.2第三方服务内容包括但不限于设计、监理、审计、检验、评估、咨询等。

第二条第三方介入的适用范围

2.1.1合同履行过程中，甲乙双