原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
建筑安装工程承包合同精选(2024版)
本合同目录一览
1.合同订立与生效
1.1合同双方的基本信息
1.2合同订立的时间与地点
1.3合同生效的条件与时间
2.工程概况
2.1工程名称、地点与规模
2.2工程建设标准与要求
2.3工程进度与工期
3.承包人责任与义务
3.1承包人的资质与条件
3.2承包人的施工组织与管理
3.3承包人的质量保证与售后服务
4.发包人责任与义务
4.1发包人的项目审批与报批手续
4.2发包人的施工现场配合与支持
4.3发包人的付款责任与条件
5.工程费用与支付
5.1工程费用的构成与计算方法
5.2工程费用的支付方式与时间
5.3工程费用的调整与结算
6.工程进度与验收
6.1工程进度计划与节点
6.2工程进度管理措施与责任
6.3工程验收标准与程序
7.工程变更与索赔
7.1工程变更的范围与程序
7.2工程索赔的条件与处理
7.3工程变更与索赔的记录与备案
8.争议解决
8.1争议解决的方式与程序
8.2争议解决机构的选定与职责
8.3争议解决的法律依据与效力
9.违约责任
9.1违约行为的认定与责任承担
9.2违约金的计算与支付
9.3违约责任的解除与终止
10.合同解除与终止
10.1合同解除的条件与程序
10.2合同终止的条件与程序
10.3合同解除与终止后的责任承担
11.保密条款
11.1保密信息的范围与性质
11.2保密义务与责任
11.3违反保密义务的法律责任
12.合同解除与终止后的权利义务
12.1合同解除与终止后的合同权利义务
12.2合同解除与终止后的债权债务
12.3合同解除与终止后的后续工作
13.合同附件
13.1合同附件的名称与内容
13.2合同附件的法律效力
13.3合同附件的修改与补充
14.合同的其他约定
14.1合同履行过程中的其他约定
14.2合同变更、解除、终止后的其他约定
14.3合同纠纷解决后的其他约定
第一部分：合同如下：
1.合同订立与生效
1.1合同双方的基本信息
（1）甲方（发包人）：名称，住所，法定代表人，联系电话，开户银行及账号。
（2）乙方（承包人）：名称，住所，法定代表人，联系电话，开户银行及账号。
1.2合同订立的时间与地点
本合同于2024年X月X日在甲方所在地签订。
1.3合同生效的条件与时间
本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.工程概况
2.1工程名称、地点与规模
工程名称：[具体工程名称]
工程地点：[具体工程地址]
工程规模：[具体工程规模描述]
2.2工程建设标准与要求
本工程按照[国家标准/行业标准/企业标准]进行建设，质量要求达到[质量等级]。
2.3工程进度与工期
工程进度计划如下：
[列出具体的工程进度计划，包括关键节点和工期安排]
3.承包人责任与义务
3.1承包人的资质与条件
乙方具备[相关资质证书]和[相关资质等级]，符合本工程的要求。
3.2承包人的施工组织与管理
乙方应建立健全施工组织机构，配备足够的施工技术人员和管理人员。
3.3承包人的质量保证与售后服务
乙方应严格按照合同约定和设计图纸进行施工，确保工程质量。工程完工后，乙方提供[保修期]的售后服务。
4.发包人责任与义务
4.1发包人的项目审批与报批手续
甲方负责办理项目审批和报批手续，确保工程合法合规。
4.2发包人的施工现场配合与支持
甲方应提供施工现场的必要条件，包括但不限于水电供应、场地平整等。
4.3发包人的付款责任与条件
甲方按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款。
5.工程费用与支付
5.1工程费用的构成与计算方法
工程费用包括但不限于：直接工程费、间接工程费、设备购置费、材料费、人工费、施工机械使用费等。
5.2工程费用的支付方式与时间
[列出具体的支付方式，如分阶段支付、进度款支付等]
5.3工程费用的调整与结算
工程费用在合同履行过程中如有调整，应按照双方协商一致的原则进行。
6.工程进度与验收
6.1工程进度计划与节点
[列出具体的工程进度计划，包括关键节点和工期安排]
6.2工程进度管理措施与责任
双方应共同制定工程进度管理措施，明确各自的责任。
6.3工程验收标准与程序
工程验收应按照国家相关标准进行，验收程序如下：
[列出具体的验收程序，包括验收时间、验收内容、验收人员等]
8.争议解决
8.1争议解决的方式与程序
双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。
8.2争议解决机构的选定与职责
双方同意，在争议解决过程中，可以共同选定仲裁委员会进行仲裁。仲裁委员会的职责是按照仲裁规则对争议
文档评论（0）