施工分包合同模板2024年通用.docxVIP

施工分包合同模板2024年通用

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.2总包方信息

2.工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模

2.4工程内容

3.合同签订依据及依据文件

3.1相关法律法规

3.2政府部门批准文件

3.3设计文件

3.4投资计划

4.合同工期及节点

4.1总工期

4.2各阶段节点工期

5.工程质量要求

5.1质量标准

5.2质量检验

5.3质量保证期

6.工程进度款支付

6.1付款方式

6.2付款比例

6.3付款时间

6.4付款条件

7.工程变更及索赔

7.1变更范围

7.2变更程序

7.3索赔程序

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决费用

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除及终止程序

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担方式

10.3违约责任赔偿标准

11.合同生效及终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同生效及终止日期

12.合同附件

12.1设计图纸

12.2投资计划

12.3相关法律法规

13.合同其他约定

13.1保密条款

13.2违约金

13.3不可抗力

13.4通知及送达

14.合同签署

14.1双方代表签字

14.2合同签署日期

14.3合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1分包方信息

1.1.1分包方名称：_______

1.1.2分包方法定代表人：_______

1.1.3分包方注册地址：_______

1.1.4分包方联系电话：_______

1.1.5分包方开户银行及账号：_______

1.2总包方信息

1.2.1总包方名称：_______

1.2.2总包方法定代表人：_______

1.2.3总包方注册地址：_______

1.2.4总包方联系电话：_______

1.2.5总包方开户银行及账号：_______

2.工程概况

2.1工程名称：_______

2.2工程地点：_______

2.3工程规模：_______

2.4工程内容：_______

3.合同签订依据及依据文件

3.1相关法律法规：_______

3.2政府部门批准文件：_______

3.3设计文件：_______

3.4投资计划：_______

4.合同工期及节点

4.1总工期：_______

4.2各阶段节点工期：_______

5.工程质量要求

5.1质量标准：_______

5.2质量检验：_______

5.3质量保证期：_______

6.工程进度款支付

6.1付款方式：_______

6.2付款比例：_______

6.3付款时间：_______

6.4付款条件：_______

7.工程变更及索赔

7.1变更范围：_______

7.2变更程序：_______

7.3索赔程序：_______

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

8.2.1如双方同意，可指定仲裁委员会进行仲裁。

8.2.2仲裁地点：_______

8.2.3仲裁规则：_______

8.3争议解决费用

8.3.1仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁定。

8.3.2诉讼费用按照相关法律规定由败诉方承担。

9.合同解除及终止

9.1合同解除条件

9.1.1分包方严重违约，经总包方书面通知后，分包方在合理期限内未能改正。

9.1.2总包方严重违约，经分包方书面通知后，总包方在合理期限内未能改正。

9.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。

9.2合同终止条件

9.2.1工程完工并经验收合格。

9.2.2双方协商一致解除合同。

9.2.3合同约定的其他终止条件。

9.3合同解除及终止程序

9.3.1一方提出解除或终止合同的书面通知，另一方应在收到通知后_______日内予以回复。

9.3.2解除或终止合同后，双方应立即采取必要措施，妥善处理剩余工程和合同相关事宜。

10.违约责任

10.1违约情形

10.1.1分包方未按时完成工程进度。

10.1.2分包方工程质量不符合约定。

10.1.3总包方未按时支付工程进度款。

10.1.4总包方擅自变更工程内容或工期。

10.2违约责任承担方式

10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。

10.2.2