中央空调安装工程项目施工合同5篇.docx

中央空调安装工程项目施工合同5篇

篇1

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就中央空调安装工程施工承包给乙方，经协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程范围：_________

4.开工日期：_________

5.竣工日期：_________

6.合同价款：_________

二、甲方工作

1.甲方应在开工前办理好相关建设手续，包括设计、施工等资质证书，并确保项目符合相关法律法规的要求。

2.甲方应提供必要的施工条件和资料，如建筑图纸、空调系统图纸等，并确保所提供资料的真实性和准确性。

3.甲方应积极配合乙方进行施工现场的勘察和测量工作，确保施工顺利进行。

4.甲方应在施工过程中提供必要的支持和协助，协调解决施工中的问题和困难。

5.甲方应按时支付乙方的施工款项，确保施工进度和质量。

三、乙方工作

1.乙方应严格按照施工图纸和空调系统的要求进行施工，确保施工质量和进度。

2.乙方应建立健全施工质量控制体系，对施工过程进行全面质量控制，确保施工质量符合标准。

3.乙方应做好施工记录和安全记录，确保施工过程中的安全和可控。

4.乙方应积极配合甲方的质量监督工作，接受甲方的检查和验收，确保施工符合甲方要求。

5.乙方应按时向甲方提交施工计划和进度报告，确保甲方了解施工进展和计划。

四、质量标准和要求

1.乙方施工必须达到国家质量评定标准。

2.具体质量要求如下：_________

3.对于施工质量不合格的工程项目，乙方应当进行返工或者修复，并承担由此造成的全部损失。

4.对于因乙方原因造成的工程质量问题，乙方应当承担相应的法律责任和赔偿责任。

五、验收和结算方式

1.验收方式：_________

2.结算方式：_________

3.对于因验收不合格造成的经济损失和法律责任，由乙方承担。

4.对于因甲方原因导致验收不合格的工程项目，甲方应当承担相应的法律责任和赔偿责任。

六、违约责任及赔偿金额的计算方法

1.甲方如不能按时支付施工款项或者提供必要施工条件，应当按合同价款的百分之_____向乙方支付违约金。

2.乙方如不能按时完成施工任务或者施工质量不合格，应当按合同价款的百分之_____向甲方支付违约金。

3.对于因一方违约造成另一方经济损失的，违约方应当赔偿因此造成的全部损失。

4.赔偿金额的计算方法：按照违约方所造成的实际经济损失计算。

七、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：双方协商或者调解解决；协商或者调解不成的，可以向人民法院提起诉讼。

2.管辖法院：_________人民法院。

3.对于因本合同引起的争议，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向管辖法院提起诉讼。

4.在诉讼过程中，双方应当尊重法院判决，遵守诉讼程序，确保诉讼活动的顺利进行。

5.对于判决结果不服的，可以按照法律规定进行上诉或者申诉。在上诉或者申诉期间，应当遵守相关法律规定和程序要求。

篇2

合同编号：XXXXXX

甲方（发包方）：XXXXXX

乙方（承包方）：XXXXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方中央空调安装工程施工事项达成如下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXXXX

3.工程造价：XXXXXX元

4.工程内容：中央空调设备安装、管道安装、电气安装等

二、施工期限

1.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工程按时完成。

2.如因甲方原因造成施工延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

三、付款方式

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

（1）签订合同后，甲方应支付工程总造价的XX%作为预付款；

（2）设备安装完毕后，甲方应支付工程总造价的XX%；

（3）工程验收合格后，甲方应支付工程总造价的XX%。

2.乙方应在收到款项后及时向甲方开具合法有效的发票。

四、质量保证

1.乙方应确保施工工程的质量符合相关标准和要求。

2.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。