屋面硬化合同6篇.docxVIP

屋面硬化合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方位于_________的屋面硬化工程达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________屋面硬化工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：对甲方指定的屋面进行硬化处理。

4.工程造价：_________元。

二、工期及进度

1.工程开工日期：_________年_________月_________日。

2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。

3.乙方应按甲方要求的施工进度进行，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方违约金_________元。

三、付款方式及期限

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款，即_________元。

2.工程竣工后，甲方应在验收合格后向乙方支付剩余的工程款，即_________元。

3.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方出具相应的发票。

四、质量保证及保修期

1.乙方应保证工程质量符合《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定。

2.保修期自工程竣工验收之日起计，为期_________年。在保修期内，乙方应对工程进行保修，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。

3.甲方在使用工程过程中，如发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快进行修复。

五、违约责任

1.甲乙双方在签订合同后，应认真履行合同条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2.因甲方原因造成工程延误或无法按时完成，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

3.因乙方原因造成工程延误或无法按时完成，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

4.如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决。

六、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，积极配合法院进行审理。

3.判决生效后，双方应认真履行判决结果，如一方不履行判决结果，另一方有权向法院申请强制执行。在强制执行过程中，被执行人应承担相应的执行费用。

4.对于合同中的其他约定，如存在争议，双方应本着公平、公正的原则进行协商解决。协商不成的，可依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行处理。如有需要可咨询法律顾问寻求帮助。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定，结合工程实际情况，就屋面硬化工程承包给乙方施工，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保工程顺利进行。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸进行施工，确保施工质量符合相关标准。

2.乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。

3.乙方应做好施工记录，对施工过程中的重要环节和关键数据进行记录。

4.乙方应在施工完成后，对施工现场进行清理，确保环境整洁。

三、材料设备

1.乙方应根据施工需要，提供必要的材料和设备，确保施工顺利进行。

2.乙方提供的材料和设备应满足相关标准，并提供相应的质量保证。

3.乙方应在施工前向甲方提交材料设备清单及样品，经甲方确认后方可施工。

四、施工工期

1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保按时完成合同约定的工程量。

2.如因不可抗力因素导致施工延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。

3.乙方应在施工完成后及时向甲方提交验收申请，确保工程质量得到认可。

五、质量验收

1.乙方应在施工完成后进行质量自检，确保工程质量符合相关标准。

2.甲方应在收到乙方的验收申请后尽快安排验收工作，确保工程质量得到认可。

3.如验收过程中发现问题，乙方应及时进行整改，确保工程质量符合要求。

六、保修服务

1.乙方应提供一定期限的保修服务，确保工程质