2024年土方工程承包合同精编版(二篇) .pdfVIP

2024年土方工程承包合同精编版

发包人（以下简称甲方）：_____

承包人（以下简称乙方）：_____

经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目

本工程地块土方的开挖、运弃、平整。

二、承包方式

包挖、包运、平整，不得转包。

三、承包价格

开挖、运输土方____元/m3（石砂）。

四、工期要求

按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土

方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。

五、质量与施工要求

1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符

合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。

2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。

3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯

实后的密实度应达到设计要求。免费公文网版权所有

4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合

要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求

第1页共7页

1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事

项并做好交底记录。

2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施

工。否则出现安全事故，概由乙负责。

3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门

的监督管理。

4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。

5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓

边坡或设置支撑挡土板。

6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做

好排水防水和其他措施。

七、结算方式

采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程

款，。

八、仲裁与调解

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民

法院进行调解。

本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协

议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工

程款结清后自然失效。

甲方（签章）：_____乙方

（签章）：_____

____年____月____日

____年____月____日

第2页共7页

2024年土方工程承包合同精编版（二）

第一章：总则

第一条合同目的及背景

为了规范土方工程承包合同的签订和履行，保证各方的权益，根

据国家有关法律法规和相关政策，制定本合同。

第二条定义

本合同中的下列词语及术语，除非另有规定，应具有以下含义：

1.承包人：指承担本合同约定的土方工程承包责任和义务的单位

或个人；

2.发包人：指向承包人承包土方工程的单位或个人；

3.施工图纸：指土方工程的施工设计图纸和说明文件；

4.工期：指承包人完成土方工程的约定时间；

5.预算：指土方工程的经济指标和限额；

6.异议：指承包人对发包人在施工过程中的工作指导、资金支付

等方面做出的通知的不同意见；

7.质量标准：指土方工程的设计、施工和验收标准；

8.保修期：指承包人完成土方工程交付使用后，对其进行质量保

修的时间。

第三条合同内容

本合同内容包括但不限于土方工程的施工图纸、工程量清单、预

算、工期、质量标准、支付方式等。

第四条合同的修改和解释

第3页共7页

1.对于合同的修改，应经发包人和承包人双方经协商一致后签订

书面协议，方可生效；

2.对于合同条款的解释，应以公正合理为原则，当存在争议时，

应通过友好协商解决。

第二章：工程承包条件

第五条承包范围

承包人应按照施工图纸和工程量清单的要求，完