建设工程合同示范文本8篇.docx

建设工程合同示范文本8篇

篇1

建设工程施工合同

合同编号：XXXX-XXX-XXXX

发包方：XXXX有限公司

承包方：XXXX建筑公司

工程名称：XXXX大厦

工程地点：XXXX路XXXX号

建筑面积：XXXX平方米

承包范围：土建、装饰、水电安装工程

合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

发包方与承包方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确双方在执行本建设工程施工合同过程中的权利和义务，经协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：XXXX大厦

1.2工程地点：XXXX路XXXX号

1.3建筑面积：XXXX平方米

1.4承包范围：土建、装饰、水电安装工程

1.5合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日

1.6质量标准：合格

1.7合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）

第二条：发包方责任

2.1负责办理本工程的有关建设手续，领取相关批准文件。

2.2负责提供本工程的设计图纸和技术资料。

2.3负责协调现场各工种、各工序之间的施工配合。

2.4负责提供施工所需的水、电等资源，并承担相关费用。

2.5负责按照合同约定支付工程款。

第三条：承包方责任

3.1负责本工程的施工，确保施工质量符合设计要求。

3.2负责本工程的工期，确保按时完成施工任务。

3.3负责本工程的现场管理，确保文明施工、安全生产。

3.4负责提供本工程的施工组织设计和施工技术方案。

3.5负责本工程的竣工验收，并承担相关费用。

第四条：合同价款及支付方式

4.1本合同价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

4.2发包方应按照以下方式支付合同价款：

（1）合同签订后，发包方向承包方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

（2）工程完成XX%时，发包方向承包方支付合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

（3）工程竣工验收合格后，发包方向承包方支付合同总价款的剩余部分，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。

4.3承包方应提供相应的发票和收款凭证，以确保支付的真实性和合法性。

第五条：工期及延期责任

5.1合同工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

5.2承包方应按照合同工期完成施工任务，如因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的违约责任。

5.3因发包方原因导致工期延误的，工期相应顺延。

第六条：质量标准及验收责任

6.1本工程质量应达到合格标准。

6.2承包方应按照设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量符合要求。

6.3工程竣工后，承包方应提供竣工验收资料，并配合发包方进行竣工验收。

6.4因承包方原因导致工程质量不合格的，承包方应承担相应的责任。

第七条：违约责任及纠纷解决方式

7.1如一方违约，守约方可以要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。

7.2双方在履行合同过程中发生纠纷的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

7.3仲裁机构或人民法院的裁决具有最终效力，双方必须履行。

第八条：其他约定事项

8.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式肆份，双方各执贰份。自双方签字盖章之日起生效。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX

乙方（承包方）：XXXX

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将建设工程发包给乙方施工，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX

二、承包方式及内容

1.承包方式：乙方采用包工包料的方式承包甲方发包的工程。

2.承包内容：乙方负责工程的全部施工及材料供应，包括但不限于基础工程、主体结构、装修装饰、水电安装等。

三、工期及进度

1.工期：乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工程按时完成。

2.进度：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。乙方应确保施工进度按照计