建筑工程土石方外运合同7篇.docxVIP

建筑工程土石方外运合同7篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的土石方外运事项，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、承包范围

乙方承包甲方土石方外运的全部工作，包括土石的挖掘、运输、填埋等全过程。具体工作内容如下：

1.挖掘工作：乙方应根据甲方提供的挖掘方案和技术要求，合理使用挖掘设备，按照规定的挖掘顺序进行挖掘。

2.运输工作：乙方应提供合适的运输车辆，将挖掘出的土石安全、快速地运输到指定的填埋地点。

3.填埋工作：乙方应按照甲方的要求，将土石逐层填埋，并进行压实处理，确保填埋质量符合要求。

三、合同价格及支付方式

1.合同价格：本合同总价为_________元，大写为_________元整。该价格为包工包料价格，包括乙方的设备费、人工费、材料费等全部费用。

2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方合同总价的30%作为预付款，即_________元。剩余款项在乙方完成全部工作并经过甲方验收后支付。具体支付时间和方式如下：_________。

四、工期及进度要求

1.工期：乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保在_________年_________月_________日前完成全部工作。如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出书面申请。

2.进度要求：乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。在施工过程中，乙方应严格按照计划进行，确保施工进度符合甲方要求。

五、质量保证及验收标准

1.质量保证：乙方应建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合设计要求和相关标准。在施工过程中，乙方应定期进行质量检查，并及时处理发现的问题。

2.验收标准：工程完成后，甲方应组织专业人员对乙方的工作进行验收。验收标准包括以下几个方面：_________。如乙方工作不符合验收标准，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施。

六、安全施工及文明施工要求

1.安全施工要求：乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方备案。在施工过程中，乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工人员和设备的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。

2.文明施工要求：乙方应合理安排施工时间，避免对周围环境和居民生活造成干扰。在施工过程中，乙方应随时清理施工现场，确保施工区域整洁有序。工程完成后，乙方应及时清理垃圾并恢复现场环境。

七、违约责任及赔偿标准

1.违约责任：如因甲方原因造成合同无法按时履行或无法履行，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。如因乙方原因造成合同无法按时履行或无法履行，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.赔偿标准：具体赔偿标准根据双方协商确定，但不得低于合同总价的10%。如因违约方的原因导致合同无法继续履行，违约方应赔偿另一方因此造成的全部损失。

八、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定和法院作出的判决结果。

2.管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。如因本合同产生的纠纷或争议需通过诉讼解决时，双方应共同向该法院提起诉讼并接受其管辖和审理。

篇2

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包的建筑工程土石方外运事项达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、承包方式

乙方采用全包方式，负责提供运输车辆、人员和设备，按照甲方要求的时间和路线，将土石方运输到指定地点。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。

2.支付方式：银行转账。乙方在合同签订后，向甲方提供银行账户信息，甲方在验收合格后，将合同价款一次性支付至乙方银行账户。

四、工期及进度要求

1.工期：自合同签订之日起，乙方必须按照甲方要求的工期完成运输任务。如遇特殊情况，乙方需提